Licitación Obras de mejora del espacio público e infraestructura verde del Malecón - Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras

Obras de construcción del mirador elevado en la Laguna de Sils y desmantelamiento del existente - Ayuntamiento de Sils

Contratación de las obras comprendidas en el proyecto de construcción de un mirador elevado en la Laguna de Sils, incluyendo el desmantelamiento del mirador existente. El proyecto fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en mayo de 2026 y definitivamente en julio de 2026. El plazo de ejecución establecido es de dos meses a contar desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo. La ejecución de las obras incluye la realización de un acta de recepción al término de los trabajos y un período de garantía de un año o superior según oferta.

Obres de reforma i instal•lacions per a l’edifici de la rectoria de Tírvia per a les dependències municipals amb creació d’un ou espai de coworking

Id licitación: 178/2026; Órgano de Contratación: Ajuntament de Tírvia; Importe: 203781.79 EUR; Estado: EN PLAZO

Obras mixtas de adecuación y mejora del pretratamiento de la depuradora del Sureste con coordinación de seguridad y salud - Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria

Se licita un contrato mixto de obras y servicios para la adecuación y mejora del pretratamiento de la estación depuradora de aguas residuales del Sureste. La Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria requiere la ejecución de trabajos de construcción en la depuradora según proyecto denominado 'Proyecto Reforma EDAR Sureste GC (18.06.26)-Firmado:V.Final', incluyendo como complemento el servicio de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. El adjudicatario debe entregar las instalaciones en correcto estado de funcionamiento.

Contrato de obras de pavimentación y mejora de viales en Sierra de Ibio, Villanueva de la Peña y Mazcuerras

Licitación de obras de pavimentación y mejora de viales en tres localidades de Cantabria: Sierra de Ibio (dos actuaciones), Villanueva de la Peña (una actuación) y Mazcuerras (seis actuaciones). El contrato se ejecutará conforme al proyecto técnico redactado por Carlos Liaño Corona. Se financia parcialmente con subvención del gobierno de Cantabria y fondos propios municipales para la anualidad 2026 y 2027.

Obras de ejecución de senda litoral entre Kalifato y Avenida del Sol

Contrato de obras para la ejecución del tramo de senda litoral que discurre desde el chiringuito Kalifato hasta el final de la rampa escalonada que alcanza la Avenida del Sol. Se trata de un contrato administrativo de carácter público regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, que incluye la realización de las actuaciones previas, replanteo, dirección e inspección de obra, así como la recepción final de los trabajos ejecutados conforme al proyecto técnico aprobado.

Contrato de obras de mejora de la accesibilidad del Pabellón Municipal de Deportes de Cardedeu

Contratación de obras para mejorar la accesibilidad del pabellón municipal de deportes ubicado en Cardedeu. Las actuaciones incluyen la instalación de un ascensor exterior con capacidad para trece personas que permite el giro de silla de ruedas, ampliación de la cubierta existente en cuarenta metros cuadrados, construcción de un nuevo baño adaptado, renovación de dos vestuarios y modificaciones puntuales para garantizar itinerarios accesibles dentro de la instalación deportiva municipal.

Contrato de obras de reposición de tubería de derivación municipal en Santa Maria de Martorelles

Contrato de obras para la ejecución de trabajos de ingeniería civil destinados a la reposición de la tubería de derivación municipal en Santa Maria de Martorelles. El proyecto incluye la instalación de nueva canalización, construcción de depósito y estación de bombamiento, con coordinación técnica para garantizar la operatividad de los servicios existentes durante la ejecución de los trabajos.

Obras de construcción de muro de contención en la carretera OU-1212 de Bande - Municipio de Lobios

Licitación de obras para la construcción de un muro de contención ubicado en la carretera OU-1212 de Bande en el municipio de Lobios, que será ejecutado bajo procedimiento abierto. El contrato incluye los costes directos e indirectos de ejecución material, gastos generales de estructura y beneficio industrial, con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses contados desde la fecha del acta de replanteo. La Diputación de Ourense promueve este procedimiento de contratación pública mediante presentación electrónica de documentación a través de su plataforma de licitación.

Obras de pacificación del tráfico y mejora de la seguridad viaria en el entorno escolar de La Joncosa del Montmell

Contratación de obras de mejora de la seguridad viaria en el entorno de la zona escolar y deportiva municipal de La Joncosa del Montmell. El proyecto incluye la creación de itinerarios accesibles, continuos e inclusivos, la priorización de la movilidad a pie y en bicicleta, la reordenación de espacios de estacionamiento y circulación, la potenciación de zonas de estada y relación social, el mantenimiento de vegetación existente y la incorporación de criterios de sostenibilidad e movilidad eficiente.