Licitación Obras de saneamiento e reparación de estradas en Santo Isidro

Contrato de obras de reparación de pavimentos e infraestructuras viarias en Atarfe

Licitación de obras de reparación de pavimentos e infraestructuras viarias promovida por el Ayuntamiento de Atarfe. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto considerando criterios cuantificables: oferta económica e incremento de unidades de obra, plazo de ejecución y planning de obra con compromiso de adscripción de medios. Se requiere clasificación como contratista de obras dado que el valor estimado supera los quinientos mil euros.

Obras de reparación de la red de saneamiento en la avenida Pedro Cativiela del Ayuntamiento de Ansó

Contratación de obras para la reparación de la red de saneamiento ubicada en la avenida Pedro Cativiela del municipio de Ansó. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de saneamiento conforme a las prescripciones técnicas del proyecto aprobado. La inversión se realiza mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, con plazo de ejecución de cuatro semanas a partir de la firma del acta de replanteo.

Contrato de obras de acondicionamiento de caminos rurales en Estepona

Licitación de obras para el acondicionamiento de caminos rurales en Estepona dirigidas a restablecer condiciones adecuadas de tránsito y evacuación de aguas. Las intervenciones incluyen reparación de baches, rodera, pérdidas de material, regueros de erosión, colmatación de cunetas, deterioros de pavimentos, badenes y daños en elementos de contención. El proyecto facilita el acceso ordinario, de servicios municipales y de emergencia a viviendas diseminadas, explotaciones agrarias y terrenos forestales.

Obras de mejora de la red de drenaje en O Piñal

Contratación de obras para la mejora de la red de drenaje en la localidad de O Piñal. El contrato incluye la ejecución de trabajos de drenaje conforme al proyecto técnico, con obligaciones relativas a seguridad y salud en la construcción, gestión de residuos de construcción y demolición, y reposición de servicios afectados. La propuesta económica debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido y se realizará mediante baja respecto al presupuesto base de licitación establecido.

Obras de ejecución de zonas de estacionamiento para autocaravanas en Alacón, Ariño y Gargallo

Contratación de obras para la construcción y habilitación de zonas de estacionamiento destinadas a autocaravanas en tres localidades de la comarca. El proyecto incluye la ejecución material de las infraestructuras necesarias, trabajos de saneamiento, instalaciones eléctricas y mobiliario urbano. Se trata de una iniciativa cofinanciada bajo el programa FITE 2024, dirigida a mejorar las dotaciones territoriales y la transformación del territorio comarcal.

Servicio de mejora y mantenimiento de caminos rurales en las parroquias de Foz, Santa Cilla, Cangas y Marzán

El Ayuntamiento de Foz licita un contrato de servicios para la mejora de caminos en sus parroquias de Foz, Santa Cilla, Cangas y Marzán. La contratación se realiza conforme a procedimiento abierto, restringido o negociado, regulándose por la Ley de Contratos del Sector Público y el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado. El objeto incluye prestaciones de hacer orientadas a la mejora de la infraestructura viaria rural, cuyas características técnicas se detallan en el pliego de prescripciones técnicas correspondiente.

Obras de reforma del colector de evacuación de aguas residuales de la calle Gorguel

Contratación de obras para la reforma integral del colector de evacuación de aguas residuales ubicado en la calle Gorguel. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado en base a la mejor relación calidad-precio. La ejecución de estas obras forma parte del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de Valencia, cuya financiación está condicionada a la concesión de la subvención correspondiente.

Obras de mantenimiento, reparación y mejoras menores de redes de agua y saneamiento - Aigües de L'Horta

Acuerdo marco para la ejecución de obras de mantenimiento, reparación y actuaciones menores en las redes de agua potable y saneamiento gestionadas por Aigües de L'Horta. Los trabajos incluyen intervenciones de conservación y mejora de infraestructuras hidráulicas. El contrato se estructura mediante un acuerdo marco con múltiples adjudicatarios, sin garantía de volumen mínimo de actuaciones.

Contrato de obras de reparación de caminos municipales - Ayuntamiento de Anglès

Se licita la reparación de cinco caminos municipales dañados por temporal de lluvia en julio de 2025. Los caminos objeto son el de los pozos, los depósitos, del Rissec, nuevo-plan de abajo y de Can Comarodona. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado abreviado con pluralidad de criterios de adjudicación. Se requiere que el contratista designe un encargado de obra con mínimo cinco años de experiencia. La adjudicación se resolverá por precio ofertar (hasta 70 puntos) y otros criterios cuantificables (hasta 100 puntos en total).