Licitación de Obras en Vega de Río Palmas

Contrato de obras para la renovación y reposición del pavimento de la Plaza Marqués de la Cadena

Contratación de obras para la realización de un proyecto simplificado destinado a la renovación y reposición del pavimento de la Plaza Marqués de la Cadena. El contrato se perfecciona como obra administrativa conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución se someterá a las condiciones del pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto técnico que sirve de base. El contratista será responsable de la correcta ejecución de las prestaciones con sujeción a los precios convenidos.

Obras de repavimentación y acondicionamiento con muro de contención e instalación de barandilla en calle Cruz Herrera de El Granel

Contrato de obras para la repavimentación y acondicionamiento de la calle Cruz Herrera en El Granel, incluyendo la construcción de un muro de contención y la instalación de barandilla de seguridad. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto aprobado bajo la dirección técnica responsable, garantizando el cumplimiento de los plazos contractuales y las prescripciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones.

Ejecución de obras de acondicionamiento en el Paseo Marítimo de la Costa de Rojas Fase 1 del municipio de El Sauzal

Contratación de la ejecución de obras de acondicionamiento en el Paseo Marítimo de la Costa de Rojas, Fase 1, en el término municipal de El Sauzal. El objeto incluye intervenciones de mejora y rehabilitación en este espacio litoral. Las obras se ejecutarán de forma integral sin división en lotes debido a la naturaleza del proyecto, las características técnicas de los trabajos y la necesidad de coordinación entre las distintas operaciones constructivas. El plazo de ejecución es de ocho meses.

Obras de rehabilitación de centros públicos de educación en Coslada

Contratación de obras de rehabilitación integral en cuatro centros públicos de educación ubicados en Coslada, convocada por el Ayuntamiento. Las intervenciones incluyen diversas mejoras en infraestructuras educativas con antigüedad superior a cuarenta años, conforme a un proyecto técnico que incorpora estudios de seguridad, gestión de residuos y control de calidad. Los licitadores pueden presentar ofertas a múltiples lotes, pero solo serán adjudicatarios del que obtenga mejor puntuación.

Obras de construcción de muro de contención en la Torre Iglesia de Quintanilla del Molar

Contratación de obras de construcción de un muro de contención en el talud de la Torre Iglesia de Quintanilla del Molar. El proyecto, elaborado por el arquitecto Pedro J. Sánchez López, tiene como finalidad mejorar la infraestructura y seguridad de la zona de la iglesia del municipio. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sumario.

Obras de creación y adecuación de sendero en el parque de la Atalaya de Conil de la Frontera

Contratación de obras para la creación y adecuación de un sendero que mejore la accesibilidad al parque de la Atalaya en Conil de la Frontera. El proyecto incluye la transformación de una ladera en un jardín contemporáneo y la articulación de espacios de relación mediante una red orgánica de caminos. Financiado a través del plan Cádiz Marcha 2026 y crédito municipal.

Obras de ampliación del aparcamiento en superficie del barrio Prosperidad en Salamanca

Contrato de obras para la ampliación de un aparcamiento en superficie ubicado en las calles Lucio Marineo y Arias Pinel del barrio Prosperidad en Salamanca. El proyecto incluye la ejecución de trabajos viales sin cualificación específica tipología G-6. Se requiere que los licitadores acrediten experiencia en obras similares durante los cinco años anteriores y dispongan de maquinaria y equipos técnicos adecuados para la ejecución del proyecto.

Obra de remodelación de la Glorieta Pablo Iglesias en Cádiz cofinanciada por fondos europeos FEDER

Contratación de obra de remodelación de la Glorieta Pablo Iglesias, enmarcada en el Plan de Actuación Integrado de Cádiz dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local. El proyecto se encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el período de programación 2021-2027 a través del programa plurirregional de España. La ejecución estará sujeta a normativa europea, estatal y local, incluyendo regulaciones sobre fraude, conflictos de intereses y protección de intereses financieros de la Unión.

Obras de remodelación de la Plaza Francisca Larrea en Cádiz, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Contratación de las obras de remodelación integral de la Plaza Francisca Larrea, ubicada en Cádiz, dentro del Programa de Actuación Integral de barrios Europa transforma nuestros barrios. El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa plurirregional de España 2021-2027. Se trata de una obra completa susceptible de entrega al servicio público una vez finalizada, que requiere clasificación de contratista en grupo G-6 Viales y pistas, categoría 3.

Contrato de obras de renovación del acerado en la Urbanización La Joya

Contratación de obras de renovación y reposición del acerado en la Urbanización La Joya. El proyecto contempla la ejecución de trabajos de acerado conforme a las unidades de obra especificadas en el cuadro de precios del proyecto. El plazo de ejecución es de cinco meses a contar desde la firma del acta de inicio de obras. La adjudicación se efectuará mediante criterios de mejor puntuación según lo establecido en las bases de la licitación.