Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza mayor, 1, Olocau, Valencia, Comunidad valenciana, España

Anuncio Previo

10/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Licitación

10/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

10/06/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

01/07/2026

Finaliza en 20 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contratación de obras para la creación de zona ajardinada con parque infantil en la urbanización Pla de Marco de Olocau

Procedimiento abierto simplificado para la ejecución de obras de creación de una zona ajardinada en la urbanización Pla de Marco. El proyecto incluye un espacio cerrado con vallado permeable que alberga un parque infantil equipado con columpio, balancín y estructura con toboganes, así como una zona destinada a la reubicación de contenedores existentes. La obra se ejecutará conforme al proyecto redactado por el colegiado profesional especificado, con un plazo de ejecución de cuatro meses desde la formalización del acta de replanteo.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Olocau

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Olocau

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

146.000,00 €

Importe sin impuestos

120.661,16 €

Valor estimado del contrato

120.661,16 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

10/06/2026

Ultima actualización

10/06/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

4 Meses

Códigos CPV

45000000 - Trabajos de construcción

45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles

45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

Título oficial

La obra zona ajardinada en la urbanización Pla de Marco

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 01/07/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 01/07/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Términos de adjudicación

  • ampliación plazo de garantia: 10%
  • reducción plazo de ejecución: 30%
  • OFERTA ECONOMICA: 60%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Obras de construcción de vestuarios en las instalaciones deportivas de la Universidad Pública de Navarra

Licitación de obras para la construcción de nuevas instalaciones de vestuarios en el complejo deportivo de la Universidad Pública de Navarra, ubicado en Pamplona. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de construcción e instalaciones necesarias para dotar de vestuarios funcionales a las instalaciones existentes. La inversión presupuestada asciende a más de cuatrocientos cincuenta mil euros. Esta obra forma parte de la mejora y ampliación de las infraestructuras deportivas universitarias para el uso de estudiantes y personal de la institución.

Universidad Publica de Navarra
Abierto·Pamplona·Pub. 12/06/2026
Presupuesto456.908,40 EUR
En Plazo
Fin presentación01/07/2026
Ver detalles

Obras de construcción del centro de recogida de residuos de Llorà - Ayuntamiento de Sant Martí de Llémena

Licitación de obras de construcción de un centro de recogida de residuos ubicado en Llorà, convocada por el Ayuntamiento de Sant Martí de Llémena mediante procedimiento abierto simplificado. El proyecto, redactado por arquitecto técnico, comprende la ejecución completa de las instalaciones necesarias para la gestión de residuos en la localidad, incluyendo medidas de seguridad, gestión ambiental y señalización de obra.

Ajuntament de Sant Martí de Llémena
Abierto simplificado·Sant martí de llémena·Pub. 12/06/2026
Presupuesto129.641,41 EUR
En Plazo
Fin presentación10/07/2026
Ver detalles

Obras de reforma integral y climatización de plantas baja y primera del módulo 0 y 1 en el Edificio El Sario de la Universidad Pública de Navarra

Contratación de obras de reforma integral que comprenden la intervención en las plantas baja y primera de los módulos 0 y 1, así como la instalación de sistemas de climatización en dichas áreas del Edificio El Sario ubicado en el campus de la Universidad Pública de Navarra. El proyecto incluye trabajos de acondicionamiento espacial y dotación de sistemas de control térmico para mejorar las condiciones de uso y confort en estas instalaciones académicas. La Universidad Pública de Navarra licita esta intervención para modernizar estas plantas del inmueble.

Universidad Publica de Navarra
Abierto·Pamplona·Pub. 12/06/2026
Presupuesto556.725,33 EUR
En Plazo
Fin presentación06/07/2026
Ver detalles

Contrato de obra de adecuación y urbanización de la Plaza Rector Domenech en Benimeli

Licitación de contrato administrativo de obras para la adecuación y mejora de la Plaza Rector Domenech y su entorno urbano en el municipio de Benimeli (Alicante). Las actuaciones incluyen urbanización, renovación de pavimentos, mejora de accesibilidad, instalaciones urbanas, jardinería y mobiliario urbano. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, con un plazo de ejecución de tres meses a cargo del contratista adjudicatario.

Ayuntamiento de Benimeli
Abierto simplificado·Benimeli·Pub. 11/06/2026
Presupuesto79.998,93 EUR
En Plazo
Fin presentación24/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la renovación de urbanización de parque público en San Miguel del Arroyo

Contratación de obras para la renovación completa de la urbanización de un parque público ubicado en San Miguel del Arroyo, Valladolid. El proyecto incluye la ejecución de las actuaciones técnicas necesarias para modernizar las instalaciones y espacios del parque conforme al proyecto técnico redactado. La Diputación Provincial de Valladolid licita esta obra con carácter administrativo, siendo el precio cierto determinado por unidades de obra ejecutadas y abonándose al contratista adjudicatario en función de la prestación realmente realizada.

Diputación provincial de Valladolid
Abierto simplificado·Valladolid·Pub. 11/06/2026
Presupuesto48.773,78 EUR
En Plazo
Fin presentación25/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de remodelación integral del edificio Arca en Vitoria-Gasteiz

Contrato de ejecución de obras para la remodelación completa del edificio Arca ubicado en Vitoria-Gasteiz, licitado por el Gobierno Vasco a través del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. Las obras incluyen planificación, coordinación y supervisión de los trabajos, debiendo la empresa adjudicataria ejecutar directamente la planificación, coordinación, buena ejecución y supervisión de los trabajos. Se requiere acreditación de materiales reutilizados mediante documentación del fabricante o suministrador.

Gobernanza Pública y Autogobierno
Abierto·Vitoria·Pub. 11/06/2026
Presupuesto13.007.399,00 EUR
En Plazo
Fin presentación13/07/2026
Ver detalles

Obras de reparación puntual de la fachada principal del edificio sede del Instituto Catalán de Finanzas en Barcelona

Contratación de obras de reparación y mantenimiento puntual de la fachada principal, medianiles y cubierta del edificio sede del Instituto Catalán de Finanzas situado en Gran Vía de las Cortes Catalanas de Barcelona. Las actuaciones incluyen sanejamiento, sustitución y protección de materiales deteriorados identificados en el certificado técnico de conservación, garantizando la estabilidad, seguridad y durabilidad de la envolvente del edificio sin modificaciones estructurales ni cambios de uso.

Institut Català de Finances (ICF)
Abierto simplificado·Barcelona·Pub. 11/06/2026
Presupuesto111.789,72 EUR
En Plazo
Fin presentación01/07/2026
Ver detalles

Obra de renovación de red de abastecimiento de agua potable - Fase III - Comandancia Guardia Civil de Almería

Licitación pública para la ejecución de obras de renovación de la instalación de abastecimiento de agua potable en las dependencias de la Comandancia Guardia Civil de Almería. El proyecto comprende la sustitución completa de la red de distribución desde la acometida general hasta los contadores divisionarios de las viviendas, siendo esta convocatoria específicamente la tercera fase de un programa dividido en tres etapas constructivas independientes. Las actuaciones incluyen el diseño y ejecución de infraestructuras hidráulicas para garantizar el suministro de agua potable de calidad a los usuarios finales.

Guardia Civil
Abierto simplificado·Almería·Pub. 11/06/2026
Presupuesto86.313,11 EUR
En Plazo
Fin presentación09/07/2026
Ver detalles

Obra de renaturalización y transformación del patio en el centro escolar CRA Albarracín - IES Lobetano

Contrato de obra para la ejecución de la separata 1 del proyecto de renaturalización y transformación del patio en el centro escolar CRA Albarracín - IES Lobetano. Las partes se someten a lo establecido en el pliego, presupuesto y mediciones adjuntas, así como a la LCSP y normativas complementarias. El contratista debe cumplir con disposiciones laborales, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo y normas de gestión medioambiental.

Ayuntamiento de Albarracín
Abierto simplificado·Perales del alfambra·Pub. 11/06/2026
Presupuesto61.957,54 EUR
En Plazo
Fin presentación25/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de rehabilitación integral de edificio de vivienda en Villanueva del Rebollar de la Sierra

Se licita el contrato de ejecución de obras correspondiente a la fase inicial del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación integral de un edificio de vivienda destinado a dos viviendas municipales ubicado en la calle Iglesia número uno de Villanueva del Rebollar de la Sierra, en la provincia de Teruel. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado aplicando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio y mejoras según lo establecido en las cláusulas del pliego de condiciones administrativas particulares.

Ayuntamiento de Villanueva del Rebollar de la Sierra
Abierto simplificado·Villanueva del rebollar de la sierra·Pub. 11/06/2026
Presupuesto133.112,80 EUR
En Plazo
Fin presentación06/07/2026
Ver detalles