Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Gondomar, Pontevedra, Galicia, España

Anuncio de Licitación

10/07/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

10/07/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

05/08/2026

Finaliza en 26 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras de pavimentación y señalización vial en la carretera entre la urbanización Miñor y el cruce de Piquetes en Gondomar

El Concello de Gondomar licita un contrato de obra para la pavimentación y señalización de un vial ancho entre la urbanización Miñor y el cruce en Piquetes, en su fase inicial. Se trata de trabajos de construcción y mejora de infraestructuras viarias clasificados según los códigos de contratación pública CPV específicos para obras viales y pavimentación. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y se adjudicará conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones técnicas y administrativas.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Gondomar

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Gondomar

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

176.503,68 €

Importe sin impuestos

145.870,81 €

Valor estimado del contrato

145.870,81 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

10/07/2026

Ultima actualización

10/07/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

3 Meses

Códigos CPV

45232410 - Obras de saneamiento

45233300 - Trabajos de cimentación de autopistas, carreteras, calles y caminos peatonales

45233200 - Trabajos diversos de pavimentación

45000000 - Trabajos de construcción

Título oficial

Pavimentación y señalización en vial antime entre urbanización miñor y cruce en piquetes. Fase 1. Gondomar

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 05/08/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 05/08/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Según lo establecido en el PCAP

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Según lo dispuesto en el PCAP

Calificaciones específicas

  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5
  • Especial - x5

Términos de adjudicación

  • Equipo Técnico: 22%
  • Melloras Propostas: 4%
  • PROGRAMA Y EQUIPO DE TRABAJO: 22%
  • Ampliación del plazo de garantía: 8%
  • Oferta económica: 20%
  • MEMORIA DESCRITIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: 24%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Obras de remodelación y regeneración urbanística de la Avenida Reyes Católicos Fase 3ª

Licitación de obras para la remodelación y regeneración urbanística de la Avenida Reyes Católicos en su tercera fase. El contrato incluye la ejecución de trabajos de mejora urbana con especial atención a minimizar molestias a vehículos y peatones durante la ejecución. Se establecen condiciones especiales de ejecución relacionadas con reciclado de residuos, cumplimiento de convenios colectivos y control de calidad mediante laboratorio homologado. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado, permitiendo licitar por lotes según lo establecido en las bases de licitación.

Ayuntamiento de Villarrobledo
Abierto simplificado·Villarrobledo·Pub. 10/07/2026
Presupuesto579.357,82 EUR
En Plazo
Fin presentación31/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma integral del centro social de Los Ruices

Licitación pública de un contrato de obras para la reforma del centro social de Los Ruices. El contrato, de naturaleza administrativa, comprende la ejecución de obras de reposición e inversión en infraestructuras sociales. La Junta de Gobierno Local actúa como órgano de contratación. El plazo de ejecución se fija en cuatro meses, con pagos mensuales certificados conforme al avance de obra ejecutada. El contratista asume la responsabilidad de cumplimiento de calidad, seguridad y salud, así como todos los gastos derivados de la ejecución.

Ayuntamiento de Requena
Abierto simplificado·Los ruices·Pub. 10/07/2026
Presupuesto197.369,82 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Licitación de reforma y acondicionamiento integral de la Plaza de España - Almendral

Licitación pública para la reforma y acondicionamiento integral de la Plaza de España en Almendral. El Ayuntamiento de Almendral convoca este concurso de obras para mejorar y modernizar esta plaza municipal mediante trabajos de preparación del terreno, instalaciones, acabados y mejora del espacio público. El proyecto incluye trabajos de ingeniería civil y construcción destinados a revitalizar esta zona urbana, dotándola de nuevas infraestructuras y servicios acordes con los estándares municipales actuales.

Ayuntamiento de Almendral
Abierto simplificado·Alange·Pub. 10/07/2026
Presupuesto273.711,16 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en las calles La Rosa, Humilladero y Camino Humos de Masueco

Contratación de obras de infraestructura para la renovación integral de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento en tres calles del municipio de Masueco. Los trabajos incluyen la sustitución y mejora de tuberías, accesorios y sistemas conexos, así como todas las medidas de seguridad laboral y protección de viandantes durante la ejecución. El plazo de realización es de tres meses a partir de la firma del acta de replanteo.

Ayuntamiento de Sardón de los Frailes
Abierto simplificado·Sardón de los frailes·Pub. 10/07/2026
Presupuesto51.816,55 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Contrato de obra para la creación de alcorques y plantación de arbolado en suelo urbano consolidado

Licitación de obra pública para la ejecución de trabajos de creación de alcorques y plantación de arbolado en zonas urbanas consolidadas. El contrato incluye el diseño y materiales especificados en la Memoria Técnica aprobada, así como todos los costes adicionales necesarios para su correcta ejecución. La obra se financia mediante subvención de la Consejería de Gobierno de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, siendo responsable de su ejecución la Concejalía delegada del Área de Vías y Obras.

Ayuntamiento de Santa María de Guía
Abierto simplificado·Santa maría de guía de gran canaria·Pub. 10/07/2026
Presupuesto35.357,13 EUR
En Plazo
Fin presentación24/07/2026
Ver detalles

Obra de adecuación de solares como aparcamientos en zona de ejido norte del Ayuntamiento de El Ejido

Licitación pública mediante procedimiento abierto simplificado para la contratación de la ejecución de un proyecto de obras de adecuación de solares destinados a aparcamientos en la zona de ejido norte. El Ayuntamiento de El Ejido licita esta obra conforme a las especificaciones del proyecto técnico y pliego de prescripciones técnicas particulares.

Ayuntamiento de El Ejido
Abierto simplificado·El ejido·Pub. 10/07/2026
Presupuesto116.779,31 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la renovación de pavimentación de calzada en la Plaza Real de Las Navillas, Menasalbas (Toledo)

Contratación de obras para la renovación completa de la pavimentación de la calzada ubicada en la Plaza Real de Las Navillas, en el municipio de Menasalbas, provincia de Toledo. El proyecto de ejecución, suscrito por ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, incluye trabajos diversos de pavimentación en viales existentes que requieren coordinación de múltiples oficios interrelacionados. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado y se ejecutará sin división en lotes.

Ayuntamiento de Menasalbas
Abierto simplificado·Menasalbas·Pub. 10/07/2026
Presupuesto71.674,23 EUR
En Plazo
Fin presentación06/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reparación de daños por borrasca en infraestructuras municipales de Beas de Granada

Licitación de obras para la reparación de daños ocasionados por las borrascas «Leonardo» en caminos rurales e infraestructuras municipales de Beas de Granada. El contrato se divide en seis lotes y se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado con criterio único de precio. Las obras incluyen la restauración de vías e instalaciones afectadas, con obligaciones de sostenibilidad ambiental, seguridad laboral y gestión de residuos.

Ayuntamiento de Beas de Granada
Abierto simplificado·Beas de granada·Pub. 10/07/2026
Presupuesto112.031,18 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Obras de reurbanización del Pasaje Abellanas - Ayuntamiento de Huesca

Contrato de obras para la ejecución del Proyecto Refundido de Reurbanización del Pasaje Abellanas en Huesca. El Ayuntamiento de Huesca licita las obras de urbanización conforme al proyecto técnico y las prescripciones establecidas. El contrato se somete a recurso especial ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. La adjudicación podrá efectuarse por lotes según lo indicado en el Anexo I. Se prevén modificaciones contractuales y cesión del contrato conforme a los anexos específicos.

Ayuntamiento de Huesca
Abierto simplificado·Huesca·Pub. 10/07/2026
Presupuesto182.245,43 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles