Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Chantada, Lugo, Galicia, España

Anuncio de Licitación

12/08/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

12/08/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

01/09/2026

Finaliza en 18 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Contrato de obras de rehabilitación de edificio para Casa Consistorial

Licitación de contrato administrativo de obras para la rehabilitación integral de un edificio destinado a Casa Consistorial. El contrato comprende trabajos de construcción, rehabilitación, restauración y reforma general del inmueble. Se trata de un procedimiento de tramitación anticipada del gasto sujeto a condición suspensiva de financiación, cofinanciado mediante aportación de la Comunidad Autónoma y fondos municipales.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Chantada

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Chantada

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

1.266.546,13 €

Importe sin impuestos

1.046.732,34 €

Valor estimado del contrato

1.046.732,34 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

12/08/2026

Ultima actualización

12/08/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

380 Días

Códigos CPV

45454100 - Trabajos de restauración

45211340 - Trabajos de construcción de inmuebles de viviendas colectivas

45223200 - Obras de estructura

Título oficial

Rehabilitación de edificio para Casa Consistorial

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Urgente

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 01/09/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 01/09/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Según pliego

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Según pliego

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra. - No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Precio: 65%
  • Ampliación de plazo de garantía: 15%
  • Reducción plazo de ejecución: 20%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Ejecución de obras de construcción de parking con seis puestos en el Hangar C16 de la Maestranza Aérea de Albacete

Licitación pública para la ejecución de obras de construcción de un aparcamiento con capacidad de seis puestos de estacionamiento ubicado en el Hangar C16 de la Maestranza Aérea de Albacete. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y se adjudicará conforme a criterios de pluralidad, considerando tanto aspectos técnicos como económicos. La obra incluye la elaboración de un proyecto aprobado por la Administración que contempla todos los factores necesarios para satisfacer las necesidades administrativas identificadas.

Base Aérea de Albacete
Abierto simplificado·Albacete·Pub. 12/08/2026
Presupuesto155.496,58 EUR
En Plazo
Fin presentación01/09/2026
Ver detalles

Construcción de 65 viviendas de promoción pública en Lo Bertón-Ferrol

Licitación pública para la ejecución de obras de construcción de sesenta y cinco viviendas de promoción pública ubicadas en la parcela P-10 del Sector PP-1-R de Lo Bertón en el municipio de Ferrol, A Coruña. El contrato, convocado por la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A., incluye la edificación completa del conjunto residencial destinado a vivienda social. El importe de adjudicación asciende a más de diez millones de euros. Se trata de un proyecto de promoción inmobiliaria pública orientado a facilitar el acceso a la vivienda en régimen de protección oficial.

Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A.
Abierto·Pub. 10/08/2026
Presupuesto10.815.413,33 EUR
En Plazo
Fin presentación15/10/2026
Ver detalles

Obras de creación de salas polivalentes - Ayuntamiento de Monteagudo

Licitación pública para la creación de salas polivalentes promovida por el Ayuntamiento de Monteagudo. El proyecto comprende la construcción y acondicionamiento de espacios multifuncionales destinados a usos comunitarios, culturales y de reunión. Las obras incluyen labores de preparación del terreno, construcción general, instalaciones técnicas y acabados de edificación. El importe de la adjudicación asciende a 57.752,23 euros, encontrándose actualmente en plazo de presentación de ofertas.

Ayuntamiento de Monteagudo
Abierto·Monteagudo·Pub. 10/08/2026
Presupuesto275.010,62 EUR
En Plazo
Fin presentación25/08/2026
Ver detalles

Licitación de obra de edificio modular 3D industrializado en parcela de Barajas - Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid

Licitación pública para la adaptación del proyecto básico, elaboración del proyecto de ejecución y ejecución de obras de un edificio industrializado modular en tres dimensiones ubicado en la parcela R-1 del Barrio del Aeropuerto, en el distrito de Barajas de Madrid. El contrato es convocado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., e incluye tanto la redacción de documentos técnicos como la ejecución completa de la construcción mediante sistemas constructivos modernos de prefabricación modular. Se trata de un proyecto de vivienda que integra diseño, ingeniería y construcción en una única adjudicación.

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.
Abierto·Madrid·Pub. 09/08/2026
Presupuesto5.980.781,55 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para mejora y reapertura del puente sobre el Río Yeguas en Casariche, Sevilla

Se licita un contrato de obras para la mejora del puente de la Fuente Arriba o Pasadilla, situado sobre el Río Yeguas en Casariche, Sevilla, con el objetivo de permitir su reapertura al uso público e incrementar la calidad en la movilidad de la ciudadanía de la zona. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado y se tramita con carácter ordinario.

Diputación provincial de Sevilla
Abierto simplificado·Sevilla·Pub. 07/08/2026
Presupuesto286.340,66 EUR
En Plazo
Fin presentación04/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para acondicionamiento y equipamiento de edificio residencial con seis viviendas de alquiler asequible en La Puebla de Híjar

Se licita un contrato de obras por procedimiento abierto simplificado para la realización de un proyecto complementario de acondicionamiento y equipamiento de un edificio destinado a seis viviendas de alquiler asequible y trasteros situado en La Puebla de Híjar, Teruel. El proyecto comprende soluciones constructivas derivadas de necesidades no previstas inicialmente, identificadas durante la ejecución de las obras principales y debidas al estado real del inmueble. La licitación se adjudicará aplicando criterios de mejor relación calidad-precio.

Ayuntamiento de La Puebla de Híjar
Abierto simplificado·La puebla de híjar·Pub. 07/08/2026
Presupuesto119.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación22/08/2026
Ver detalles

Obra de construcción de edificio residencial de 79 viviendas de promoción pública con garajes, trasteros y local comercial en Ames, A Coruña

Licitación de obra para la construcción de un edificio residencial destinado a vivienda de promoción pública en el municipio de Ames, provincia de A Coruña. El proyecto comprende la edificación de 79 viviendas, espacios de estacionamiento en garaje, áreas de trasteros y un local comercial en planta baja. La inversión total del proyecto asciende a más de catorce millones de euros. La Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A., organismo titular de la licitación, busca adjudicar esta obra de carácter estratégico para incrementar la oferta de vivienda pública en la comunidad autónoma de Galicia.

Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, S.A.
Abierto·Pub. 07/08/2026
Presupuesto14.756.088,52 EUR
En Plazo
Fin presentación15/10/2026
Ver detalles

Obras de ampliación del osario y mejoras complementarias del funicular de Sant Joan en la Explotación de Montserrat de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña

Licitación de obras para la ampliación del osario de Sant Joan inferior y ejecución de obras complementarias del funicular de Sant Joan en la Explotación de Montserrat de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña. El contrato incluye trabajos de construcción con un presupuesto base de licitación y la posibilidad de modificaciones para situaciones no previstas detectadas durante la ejecución. El plazo máximo de ejecución es de tres semanas, estimado entre enero de dos mil veintisiete.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Abierto simplificado·Barcelona·Pub. 07/08/2026
Presupuesto150.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación17/09/2026
Ver detalles

Contratación de obra de ejecución de estructura para eliminación de tramos inferiores de escalera exterior de evacuación del Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid

Licitación de obra pública para la ejecución de trabajos de estructura destinados a la eliminación de los tramos inferiores de la escalera exterior de evacuación del edificio sur del Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado y se rige por las disposiciones de la Ley de Contratos del Sector Público. La administración contratante es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección General de Servicios e Inspección.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Abierto simplificado·Madrid·Pub. 05/08/2026
Presupuesto59.251,10 EUR
En Plazo
Fin presentación18/09/2026
Ver detalles