Licitación Contrato de obras de ampliación y mejora del cementerio municipal de Freginals

Contrato de obras para la construcción de nichos y columbarios con adecuación de plaza en el cementerio municipal de Massamagrell

Contrato de obras administrativo para la ejecución de trabajos de construcción en el cementerio municipal de Massamagrell. Las obras comprenden la construcción de 50 nichos de obra, el suministro e instalación de 55 columbarios prefabricados y la adecuación de la plaza central del cementerio, incluyendo cimentación, estructura, cubiertas, instalaciones, drenaje, pavimentación, equipamiento, gestión de residuos y medidas de seguridad y salud conforme al proyecto aprobado.

Obras de construcción de 117 nichos en el cementerio municipal de Pedro Abad

Contratación de obras para la construcción de ciento diecisiete nichos en el cementerio municipal de Pedro Abad. El proyecto incluye la demolición de un bloque existente en estado ruinoso y su sustitución por una nueva infraestructura dotacional destinada a ampliar la capacidad de sepulturas. Las especificaciones técnicas se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado. El plazo de ejecución es de cinco meses y el presupuesto base de licitación es de ciento veintiuno mil euros. La financiación corre a cargo del Remanente de Tesorería para gastos generales del municipio.

Obras de ampliación de módulos de nichos prefabricados en el Cementerio Municipal de Castelló d'Empúries

Licitación de obras para la formación y puesta en servicio de nuevos módulos de nichos prefabricados de hormigón armado en el Cementerio Municipal de Castelló d'Empúries. Las prestaciones incluyen la instalación de sistemas de ventilación de gases, recogida y evacuación de lixiviados, relleno sanitario con cal viva y acabados frontales de piedra granítica natural. La ejecución se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con adjudicación por mejor relación calidad-precio.

Obras de construcción de 60 nichos en el cementerio municipal de Jumilla

Contratación de obras para la construcción de sesenta nichos sin fosas en el cementerio municipal de Jumilla. El proyecto responde a la necesidad del Ayuntamiento de ampliar la capacidad del cementerio, dado que las sucesivas ampliaciones realizadas se han ido completando con el paso del tiempo. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto básico y de ejecución aprobado por Junta de Gobierno Local.

Obras de retirada y sustitución de materiales con amianto en instalaciones de tratamiento de agua de ATL

Contratación de obras para la retirada y sustitución de materiales que contienen amianto en las instalaciones de la Agència de l'Aigua de Catalunya. Los trabajos incluyen la retirada de cubiertas, tuberías de desagüe, conductos de agua y tubos aireadores en las plantas depuradoras de Ter, Trinitat y Llobregat, así como en edificios auxiliares de explotación. El proyecto contempla tanto la demolición de elementos contaminados como su sustitución por materiales seguros, con coordinación técnica centralizada.

Obras de construcción de nichos y mejora de urbanización en el Cementerio Municipal de Montánchez, y construcción de techado y caseta de baños

Contratación de obras divididas en dos lotes para el municipio de Montánchez. El Lote I comprende la construcción de treinta y tres nichos dentro del recinto del Cementerio Municipal y mejora de la urbanización del mismo, para adaptarse a las demandas y necesidades del municipio. El Lote II incluye la construcción de un techado y una caseta de baños. La contratación se califica como contrato de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario realizará las obras por el precio ofertado, abonándose únicamente por la prestación realmente ejecutada y acreditada.

Obras de sustitución y retirada de cubierta de amianto en nave municipal de Sant Lluís

Contratación de obras para la sustitución y retirada de la cubierta de fibrocimiento de amianto de una nave municipal que funciona como almacén de la cooperativa de Sant Lluís. Los trabajos incluyen el desmontaje de la teulada actual, la instalación de nueva cubierta mediante paneles sándwich de 40 mm, la retirada de canales y paneles translúcidos, así como la reparación y consolidación de la estructura existente con sustitución de placas de fixación, limpieza de pilares de hormigón y tratamiento de vigas metálicas.

Obras de ampliación de fosas, nichos y columbarios del cementerio municipal de Azuqueca de Henares

Contratación de obras para la ampliación de infraestructuras sepulcrales en el cementerio municipal de Azuqueca de Henares. El proyecto comprende el incremento de fosas, nichos y columbarios, configurando una obra completa integrada cuya ejecución requiere coordinación técnica unitaria. Las prestaciones incluyen todos los costes de ejecución, gastos generales, beneficio industrial e impuestos aplicables.

Contrato de obras de demolición y cerramiento provisional de almacén municipal

Licitación de obras de demolición de edificio existente y colocación de cerramiento provisional en parcela municipal, englobado en el Proyecto de Obras de Demolición y Cerramiento Provisional de Almacén Municipal. Los trabajos incluyen demolición, explanación, limpieza del terreno, retirada de amianto y construcción de estructuras de cerramiento. Duración prevista de cuatro meses. Financiación compartida entre Diputación Provincial de Málaga y aportación municipal.

Obras de construcción de un espacio de memoria y dignidad en el Cementerio municipal de Bilbao

Contrato de obras para la construcción de un espacio de memoria y dignidad en el Cementerio municipal de Bilbao. Se trata de un contrato típico de obras definido en la legislación de contratación del sector público, sujeto a normativa presupuestaria y de contratación pública. El contrato incluye la ejecución de trabajos conforme a proyecto, con obligaciones en materia de seguridad, calidad y tratamiento de residuos de construcción.