Lugar de ejecución
Ponteareas, Pontevedra, Galicia, España
Anuncio de Licitación
30/07/2026
Perfil del contratante
Anuncio de Pliegos
30/07/2026
Perfil del contratante
Fin Plazo Presentación
25/08/2026
Finaliza en 22 días
Anuncio de Adjudicación
Anuncio de Formalización
¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?
Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.
Licitación Obras de construcción de estructura general y recta de velocidad cubierta para instalación deportiva de atletismo en Ponteareas
Licitación de obras correspondientes a la Fase 1 de un proyecto de equipamiento deportivo de atletismo ubicado en As Rabadeiras, Fontenla, Ponteareas. Los trabajos comprenden la ejecución de la estructura general y la recta de velocidad cubierta del complejo. El contrato es convocado por el Concello de Ponteareas y cuenta con financiación procedente de la Deputación de Pontevedra y del Instituto Galego da Vivenda e Solo. La ejecución se sujeta a la normativa técnica, administrativa y ambiental aplicable.
Perfil del contratante
Perfil del contratante
Licitaciones similares
Contrato de obras para la construcción de una pista de pádel en el polideportivo municipal de Niebla
Licitación de contrato administrativo de obras para la construcción de una pista de pádel en las instalaciones del polideportivo municipal de Niebla. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado abreviado. Los licitadores deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y reunir los requisitos legales exigidos para contratar con administraciones públicas.
Contratación de obras de ampliación de la plataforma de hormigón del Parque Central
Licitación de obras necesarias para la ampliación de la plataforma de hormigón ubicada en el Parque Central. La empresa adjudicataria será responsable de la ejecución completa de los trabajos, incluyendo todos los medios auxiliares, maquinaria y recursos necesarios, garantizando la minimización de afecciones al funcionamiento habitual del parque y la seguridad de usuarios. El contrato incluye un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de inicio, más el periodo de garantía por ley.
Contrato de obras para la ejecución de cubierta en el CEIP Gabriel Duque Acosta - Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
Se licita un contrato de obras administrativo para la ejecución de una cubierta en la cancha del Centro de Educación Infantil y Primaria Gabriel Duque Acosta, ubicado en Santa Cruz de La Palma. El proyecto tiene como objetivo proporcionar una superficie de juego protegida mediante una estructura que permita el desarrollo de actividades en condiciones favorables, independientemente de las inclemencias meteorológicas. La obra se financia al cien por cien mediante transferencia de capital de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de su Consejería de Educación.
Contratación de obras de estructura para cubrición de pista polideportiva
Licitación de obras para la ejecución de un proyecto de estructura destinado a la cubrición de una pista polideportiva. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado. Las obras se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, con posibilidad de división en lotes. El adjudicatario deberá mantener los medios personales y materiales propuestos durante toda la ejecución del contrato.
Contrato de obras para la construcción de nuevo pabellón con 128 nichos en cementerio municipal - Ayuntamiento de Toledo
Procedimiento abierto simplificado para la ejecución de las obras de construcción de un nuevo pabellón funerario con capacidad para 128 nichos en el cementerio municipal de Toledo. El proyecto técnico incluye trabajos de cimentación, restauración y medidas de seguridad y salud en la obra. La valoración se realiza mediante criterios mixtos: juicio de valor técnico y criterios económicos automáticos. Cuenta con director de obra designado y coordinador de seguridad a designar por el adjudicatario.
Construcción de pista de pádel cubierta en el Polideportivo Oiardo de Usurbil
Licitación para la construcción de una pista de pádel cubierta ubicada en el exterior del Polideportivo Oiardo de Usurbil. El proyecto, redactado en diciembre de 2025, comprende los trabajos de ejecución necesarios para la instalación completa de la infraestructura deportiva. El plazo de ejecución es de doce semanas contadas desde la firma del acta de replanteo, siendo posible su reducción. El pago se realizará mediante certificaciones mensuales emitidas por el Director Facultativo.
Obras de actuaciones en el frente litoral en espacios de integración puerto-ciudad de Almería
Se licita la ejecución de obras comprendidas en un proyecto de actuaciones en el frente litoral en espacios de integración puerto-ciudad promovido por la Autoridad Portuaria de Almería. El contrato incluye la supervisión de ejecución, certificaciones de trabajos realizados y resolución de incidencias durante el desarrollo de los servicios. La Presidenta de la Autoridad Portuaria actúa como órgano de contratación, designando un responsable del contrato para supervisar el cumplimiento de las prestaciones técnicas y administrativas establecidas.
Contrato de obras para instalación de carpa de sombra en área recreativa de centro educativo de Valdetorres de Jarama
Contratación de obras para la instalación de una estructura textil de sombra en el patio trasero del edificio de educación secundaria del Centro de Educación Infantil y Primaria Jesús Aramburu, ubicado en Valdetorres de Jarama. La obra incluye cimentación, solera de hormigón, estructura de aluminio y cubierta textil como instalación unitaria para complementar el área recreativa existente. Financiación mediante el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2022-2026.
Obras de construcción de equipamiento cubierto en polideportivo municipal de Castalla
Contratación de las obras de construcción de un equipamiento cubierto destinado al polideportivo municipal de Castalla, promovido por la Diputación Provincial de Alicante mediante el Plan Planifica. El contrato incluye el proyecto básico y de ejecución, así como la memoria técnica de mejoras, siendo adjudicable por la Alcaldía-Presidencia del municipio. La ejecución se realizará conforme a la documentación técnica y administrativa del pliego de condiciones.
Otras licitaciones que pueden ser de tu interés
Licitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en La CoruñaLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en OrenseLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en PontevedraLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en LugoLicitaciones de Trabajos de construcción en La Coruña