Licitación Contrato de obras de reforma y reparación de la cubierta y perímetro de la sala Cal Llovet del Ayuntamiento de Santpedor

Contratación de trabajos de eliminación de amianto de la cubierta de la Casa Concejil de Villanueva de Yerri

Licitación pública para la ejecución de trabajos de retirada y eliminación de materiales que contienen amianto ubicados en la cubierta del edificio Casa Concejil, situado en Villanueva de Yerri. El Concejo de Villanueva de Yerri convoca este contrato para garantizar la seguridad del inmueble municipal mediante el desmontaje controlado y gestión adecuada de residuos amianto conforme a normativa vigente de protección ambiental y salud laboral.

Obras de rehabilitación del tejado del ambulatorio de Segura

Contratación de obras de rehabilitación del tejado del ambulatorio de Segura, ubicado en el casco histórico de la localidad. El proyecto busca mejorar la estanqueidad de la cubierta para completar las mejoras de eficiencia energética realizadas en el edificio durante 2025, que incluyeron aislamiento de paredes, cambio de sistema de calefacción e instalación de nuevas ventanas. Las obras garantizarán el aislamiento completo del inmueble y eliminarán problemas de filtraciones de agua.

Contrato de obras de reparación de daños en la cubierta del Centro Municipal de Arte Contemporáneo Francisco Fernández en Torreblascopedro

Licitación de contrato de obras para la reparación de daños causados en el techo del Centro Municipal de Arte Contemporáneo Francisco Fernández, ubicado en Torreblascopedro. El contrato se enmarca en las medidas urgentes adoptadas ante los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura. Se utiliza procedimiento abierto simplificado, permitiendo la participación de cualquier empresa interesada sin negociación de términos.

Obras de reparación de cubierta del Edificio Señaleros - Aeropuerto de Menorca

Contratación de trabajos de reparación y conservación de la cubierta del Edificio Señaleros ubicado en las instalaciones del Aeropuerto de Menorca, gestionado por Aena. El proyecto comprende las labores necesarias para restaurar la integridad estructural y funcional de la envolvente superior del edificio, garantizando la impermeabilización y protección contra agentes atmosféricos. La inversión prevista asciende a veintitrés mil euros aproximadamente, siendo esta una actuación de mantenimiento preventivo en infraestructuras aeroportuarias.

Contrato de obras de mejora de la cubierta de la pista polideportiva de Molló

Licitación pública para la ejecución de obras de mejora de la cubierta de la instalación polideportiva ubicada en Molló. El contrato comprende trabajos de reparación y rehabilitación de la estructura de cubierta conforme al proyecto técnico aprobado. Las empresas interesadas deberán acreditar solvencia económica y financiera mediante el volumen anual de negocio de referencia de los últimos ejercicios disponibles, cumpliendo los requisitos administrativos y técnicos establecidos en los pliegos de prescripciones técnicas y condiciones administrativas.

Obras de renovación de la cubierta del cuerpo anexo del chalet de Casa Caridad

Contratación de obras para la renovación integral de la cubierta del cuerpo anexo del edificio de Casa Caridad. Los trabajos incluyen la sustitución de las tejas cerámicas dañadas y la reparación de la estructura de madera (encavalladas y biguetas) que conforman la cubierta principal y secundaria. El proyecto busca resolver los problemas de filtraciones de agua de lluvia, degradación estructural y estabilidad de la cubierta anexa, así como las grietas derivadas del assentamiento diferencial de las fachadas perimetrales del edificio.

Licitación de mejora de la cubierta del colegio de Donís - Concello de Cervantes

Contratación de obras de mejora y reparación de la cubierta del colegio de Donís, ubicado en San Román, por parte del Concello de Cervantes. El proyecto, con un presupuesto de 53.423,38 euros, tiene como objetivo mejorar las condiciones de estanqueidad e impermeabilización de la estructura existente del centro educativo, garantizando su funcionalidad y durabilidad. Las obras se encuentran actualmente en plazo de licitación pública para la selección de la empresa adjudicataria.

Contratación de obras de remodelación de plaza Lehendakar Agirre y construcción de cubierta

Procedimiento abierto simplificado para la contratación de obras consistentes en la remodelación de la plaza Lehendakar Agirre y construcción de cubierta. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y se ejecutará conforme a las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. Los licitadores deberán acreditar su capacidad legal, solvencia económica, financiera y técnica para la ejecución de la obra.

Contrato de obras para construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento de residencia de mayores

Licitación pública de obras para la ejecución de cubiertas y estructuras de cerramiento de una residencia de mayores. Las prestaciones incluyen la construcción de faldones, cubrición, conductos de ventilación y limahoyas conforme al proyecto técnico redactado por Luciano Pablos Redoindo. El plazo de ejecución es de tres meses y el presupuesto base de licitación asciende a 128.511,92 euros con impuestos incluidos. El procedimiento es abierto según la normativa de contratación pública del sector público.