Licitación Contratación de obras de renovación de la red de distribución de agua en el núcleo urbano del Pla del Penedès

Contrato de obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle El Sol y Barrio Otero Norte

Licitación de un contrato de obras para la renovación de la red de abastecimiento de agua que abarca la calle El Sol y el Barrio Otero Norte. El procedimiento es abierto simplificado, mediante el cual se adjudicará al licitador que presente la mejor relación calidad-precio. La adjudicación requiere que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras si el valor estimado es igual o superior a quinientos mil euros. Se formalizará mediante documento administrativo bajo la normativa de la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras de pavimentación de calles en el Ayuntamiento de Fabero

Contratación de obras de pavimentación de calles en el municipio de Fabero, incluyendo trabajos de asfaltado, repavimentación de calzadas, alcantarillas, instalación de tuberías para agua y aguas residuales, así como instalación de cableado eléctrico y alumbrado exterior. El proyecto ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local y está financiado en el marco del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios de la Diputación Provincial de León.

Obras de reurbanización y renovación de redes en la zona Ximénez Palacios Fase III del Ayuntamiento de Mendavia

Contratación de obras de reurbanización y renovación de redes de infraestructuras ubicadas en el entorno de Ximénez Palacios, Fase III, promovida por el Ayuntamiento de Mendavia. El proyecto incluye trabajos generales de construcción e ingeniería civil destinados a la mejora y modernización de las redes municipales en esta zona específica del municipio navarro. Importe de licitación: 432.638,62 euros.

Obras de reurbanización integral de la calle San Juan en Peralta de Calasanz

Se licita el contrato de obras para la reurbanización completa de la calle San Juan en el municipio de Peralta de Calasanz, Huesca. El proyecto abarca la pavimentación de calzada, la instalación de la red de distribución de agua potable y la red de saneamiento, con una superficie total de 459 metros cuadrados y una longitud de 84,61 metros. Las obras se ejecutarán de manera integral, coordinada y simultánea, sin división en lotes, para garantizar la correcta funcionalidad de los servicios urbanísticos y su enlace con las infraestructuras generales de la población.

Contrato de obras de reposición de red de abastecimiento de agua en Puebla de Vícar Norte, Vícar (Almería)

Licitación de obras de reposición de la red de abastecimiento de agua en la localidad de Puebla de Vícar Norte, municipio de Vícar en Almería. El contrato incluye demoliciones, instalación de nueva red de abastecimiento, firmes y pavimentos, así como señalización vial. Se trata de un contrato de obras de naturaleza administrativa tramitado mediante procedimiento abierto simplificado con criterios múltiples de adjudicación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de mantenimiento, reparación y mejoras menores de redes de agua y saneamiento - Aigües de L'Horta

Acuerdo marco para la ejecución de obras de mantenimiento, reparación y actuaciones menores en las redes de agua potable y saneamiento gestionadas por Aigües de L'Horta. Los trabajos incluyen intervenciones de conservación y mejora de infraestructuras hidráulicas. El contrato se estructura mediante un acuerdo marco con múltiples adjudicatarios, sin garantía de volumen mínimo de actuaciones.

Contrato de obras de evacuación de pluviales en la calle Ramón y Cajal

Contratación de obra civil para la ejecución de trabajos de evacuación de aguas pluviales en la calle Ramón y Cajal. El proyecto aprobado por la Administración define el alcance técnico y las necesidades a satisfacer. La dirección facultativa supervisa la ejecución conforme a los estándares de la Ley de Contratos del Sector Público, garantizando el cumplimiento de especificaciones y la realización de ensayos de materiales según corresponda.

Obras de renovación de infraestructuras y pavimentación en varias calles del municipio de Macael

Contratación de la ejecución de obras de renovación de infraestructuras y pavimentación en los viales municipales calle Nicolás Salmerón, Estación, La Reina y Juan Jiménez de Macael, en Almería. Los trabajos comprenden la construcción de tuberías para agua y aguas residuales, así como la pavimentación de las vías afectadas. El plazo máximo de ejecución es de doce meses desde la firma del acta de replanteo. Se aplicará procedimiento abierto simplificado con adjudicación por criterios automáticos.

Obras de reforma del saneamiento del centro asistencial de SOLIMAT en Albacete

Contratación de obras de reforma y mejora del sistema de saneamiento en el centro asistencial de SOLIMAT ubicado en Albacete. El contrato incluye la ejecución de trabajos de infraestructura sanitaria necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones del centro. La adjudicación se realizará conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, pudiendo dividirse en lotes independientes si la naturaleza del objeto lo permite.

Obras de mejora y renovación de la red de agua potable en Arcos de la Frontera

Licitación de obras para la mejora y renovación de la red de distribución de agua potable en cinco calles del municipio de Arcos de la Frontera. El contrato incluye trabajos de construcción y reparación de tuberías, renovación de acometidas domiciliarias, reposición de valvulería de sectorización y repavimentación de viales afectados por la ejecución de las obras. Procedimiento abierto simplificado con un plazo de ejecución de dieciséis semanas.