Licitación para consolidación arqueológica

Obras de estudio arqueológico y consolidación del sector suroeste almohade del Castillo de Domeño

Se licita contrato de obras para realizar estudio arqueológico y consolidación estructural del sector suroeste almohade del Castillo de Domeño, correspondiente a la Fase VIII del proyecto. Los trabajos incluyen investigación arqueológica especializada y tareas de consolidación constructiva del patrimonio histórico, requiriendo dirección de proyecto de arquitectos especializados en intervención patrimonial y personal con experiencia acreditada en este tipo de actuaciones.

Obras de remodelación y rehabilitación integral del edificio de oficinas Finca Til·lers de Montgat

Contratación de obras para la remodelación y rehabilitación integral de un edificio administrativo existente en Montgat. Los trabajos comprenden la renovación de cubierta y envolvente, nuevas distribuciones interiores, sustitución de acabados, fustería interior y exterior, ejecución de instalaciones de electricidad, climatización, ventilación, fontanería, saneamiento, telecomunicaciones, protección contra incendis, control de accesos, instalación fotovoltaica, ascensor y equipamientos necesarios para mejorar el comportamiento climático y permitir el ahorro energético. El contrato abarca exclusivamente las fases 1 y 2 del proyecto ejecutivo, con duración de cinco meses de ejecución material.

Obras de consolidación y mejora de red de riego Las Machuqueras en Fuencaliente

Licitación de obras de consolidación y mejora de la red de riego Las Machuqueras Fase II en el término municipal de Fuencaliente. El contrato comprende la ejecución de obras de mampostería a una cara y la instalación de red de riego en tubería galvanizada enterrada, divididas en dos lotes independientes. Se regula conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Obras de estabilización estructural y restauración de la cubierta del Palau dels Montcada de Seròs

Contrato de obras para la ejecución de la estabilización estructural, restauración y consolidación de la cubierta del Palau dels Montcada ubicado en Seròs, bien de notables valor cultural e interés patrimonial dentro del conjunto histórico local. Los trabajos se desarrollarán conforme al proyecto ejecutivo redactado por los arquitectos Núria Laplaza Faidella, Mercè Manonelles Montero y Xavier Solans Lugones, con financiación parcial mediante subvención de la Generalitat de Catalunya.

Obras de reforma estructural y habilitación de la planta baja para usos socioculturales del edificio Cal Capellà - Ayuntamiento de Les Avellanes i Santa Linya

Contratación de obras de reforma estructural y acondicionamiento de la planta baja del edificio Cal Capellà para destinarlo a usos socioculturales. El proyecto incluye la consolidación estructural del inmueble y la adaptación de la planta inferior para actividades de carácter cultural y social. La ejecución se realizará mediante procedimiento abierto simplificado por el Ayuntamiento de Les Avellanes i Santa Linya, con una duración prevista de cinco meses.

Obras de reforma de la Oficina de Pases del Edificio 206 de la Base Aérea de Torrejón

Contratación de obras para la reforma integral de la Oficina de Pases ubicada en el Edificio 206 de la Base Aérea de Torrejón. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Las prestaciones contractuales incluyen la ejecución de las obras descritas en memoria, planos y cuadros de precios, conforme a las prescripciones técnicas particulares establecidas en el pliego correspondiente.

Obras de restauración y puesta en valor de construcción fortificada medieval en Torre de Babia, Cabrillanes

Contratación de obras para la restauración y puesta en valor de una construcción fortificada medieval ubicada en Torre de Babia, en el municipio de Cabrillanes. El proyecto técnico ha sido redactado por Leonardo Llamas Álvarez e incluye estudio básico de seguridad y salud, así como estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. La obra está cofinanciada por el Instituto Leonés de Cultura a través del Programa Recuperar-Regenerar-Reactivar para el período 2024-2025. El plazo de ejecución estimado es de cinco meses desde la firma del acta de comprobación de replanteo.

Obras de reforma y rehabilitación de edificio cultural con espacios polivalentes en Vilanova de l'Aguda

Licitación de obras de reforma integral de un edificio destinado a uso cultural situado en Vilanova de l'Aguda. El proyecto contempla la renovación de la planta baja y la antigua vivienda de la planta primera para crear dos espacios polivalentes funcionales. Las actuaciones incluyen trabajos de modificación estructural, mejora de instalaciones y adecuación de los espacios para cumplir con los estándares de habitabilidad y uso previsto. El contrato incluye condiciones especiales de tipo ambiental y social enfocadas en la minimización de residuos y la seguridad laboral.

Obra de ejecución de cunetas de hormigón para remediación ambiental de residuos mineros en Cartagena-La Unión

Licitación de obra para la ejecución de cunetas de hormigón destinadas a la remediación ambiental de residuos mineros y emplazamientos afectados por la minería en los términos municipales de Cartagena y La Unión, región de Murcia. Los trabajos comprenden tres conjuntos diferenciados: Descargador, Brunita zona 1 y Peña del Aguila zona 1, ejecutados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea NextGeneration.

Obras de adecuación de cafetería y sala de visualización previa en tanatorio Bon Sosec

Contratación de obras de adecuación y reforma de la cafetería y sala de visualización previa a los hornos crematorios del tanatorio Bon Sosec. Las obras incluyen costes directos de mano de obra, materiales, equipos y sistemas, así como costes indirectos y gastos generales. El plazo máximo de ejecución es de seis semanas a partir de la firma del acta de replanteo, con posibilidad de reducción según oferta del adjudicatario. Se establece garantía mínima de un año desde la recepción formal de la obra.