Licitación Urbanización Calle Hernán Cortés

Contrato de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal

Se licita la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal y uso público. Las prestaciones se definen en el correspondiente Proyecto aprobado, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. El régimen jurídico es de naturaleza administrativa, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y normas complementarias.

Obras de conservación de calzadas y aceras del municipio de Finestrat

Contrato de obras para el mantenimiento y conservación de calzadas y aceras en Finestrat. Las actuaciones se clasifican en mantenimiento programable, basado en inspecciones periódicas del estado de pavimentos y firmes, y mantenimiento de emergencia. La dirección facultativa de los trabajos corresponderá al personal técnico municipal designado. El contrato incluye eventuales ampliaciones de plazo conforme a la legislación de contratación pública.

Obras de acondicionamiento de la carretera CA-9107 (Lora) entre los puntos kilométricos 3,8 y 5 - Diputación Provincial de Cádiz

Contratación de obras de acondicionamiento de la carretera CA-9107 denominada Lora, en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 3,8 y el punto kilométrico 5, en La Provincia. El proyecto incluye la ejecución conforme al Proyecto Técnico aprobado por la Diputación Provincial de Cádiz, planos, memoria descriptiva de materiales, cuadros de precios, estudio de seguridad y salud, y programa de trabajo. Las obras se someterán a los criterios de adjudicación y condiciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Obras de mejora de pavimento y construcción de cunetas en la calle da Chousa

Contrato de obras para la mejora de la capa de rodadura y construcción de cunetas en la rúa da Chousa. Se trata de un procedimiento abierto simplificadísimo regulado por la Ley de Contratos del Sector Público. Las obras incluyen un estudio de seguridad y salud y un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. El contrato no está sujeto a regulación armonizada por tratarse de un importe inferior a ochenta mil euros.

Contrato de obras para la renovación y reposición del pavimento de la Plaza Marqués de la Cadena

Contratación de obras para la realización de un proyecto simplificado destinado a la renovación y reposición del pavimento de la Plaza Marqués de la Cadena. El contrato se perfecciona como obra administrativa conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución se someterá a las condiciones del pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto técnico que sirve de base. El contratista será responsable de la correcta ejecución de las prestaciones con sujeción a los precios convenidos.

Obras de ejecución y adaptación de líneas de alta tensión y redes existentes en zona portuaria de Ceuta

Contratación de obras para la ejecución y adaptación de líneas de alta tensión y redes eléctricas existentes en la zona de emplazamiento de las bases de Servilimpce y Amgevicesa, situadas en la zona portuaria de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Las obras se ejecutarán bajo un único adjudicatario para evitar interferencias y garantizar su correcta ejecución conforme a las prescripciones técnicas establecidas. El contrato se somete a la Ley de Contratos del Sector Público y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.

Contrato de obras de acondicionamiento de nave para instalación deportiva y trabajos auxiliares de sustitución de cubierta en Torrelavega

Contrato administrativo de obras para el acondicionamiento de la Nave de Ordeño del Mercado Nacional de Ganados destinada a instalación deportiva, junto con trabajos auxiliares relacionados con la sustitución de cubierta del Pabellón de La Habana Vieja en Torrelavega. El presupuesto base de licitación asciende a 299.463,94 euros, incluyendo impuestos. Las obras incluyen trabajos de pavimentación, albañilería, revestidos y carpinterías según especificaciones técnicas del proyecto de ejecución.

Obras de mejora del firme y seguridad vial del acceso a la pista de atletismo municipal del Parque de las Basses de Lleida

Licitación de obras para el arranjament i millora del firme y la seguridad vial en el acceso a la pista municipal de atletismo ubicada en el Parque de las Basses de Lleida. Los trabajos incluyen la reparación y mejora del pavimento, así como la implementación de medidas de seguridad vial para garantizar el acceso adecuado a las instalaciones deportivas. El proyecto es promovido por el Ajuntament de Lleida y busca optimizar las condiciones de circulación y protección de usuarios.

Contrato de obras de renovación de pavimentación en varias calles del Ayuntamiento de Añover de Tajo

Contrato de obras de acondicionamiento vial consistente en la renovación de la capa de rodadura mediante pavimentación y asfaltado en nueve calles del municipio de Añover de Tajo (Toledo). Las obras incluyen mejora de la funcionalidad de las vías, regeneración y renovación de pavimentación deteriorada, así como asfalted de tramos urbanos en estado deficiente. Se contempla seguridad y salud en obra, gestión de residuos y control de calidad de materiales. El plazo de ejecución es de dos meses desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.

Contrato de obras de renovación de la red de saneamiento del polígono industrial de Antequera

Contratación de obras para la renovación integral de la red de saneamiento del polígono industrial ubicado en Antequera, Málaga. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de construcción y renovación de tuberías para agua y aguas residuales. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto ordinario, con un presupuesto base de licitación de 688.528,08 euros sin IVA y un plazo de ejecución de 6 meses sin posibilidad de prórroga.