mejora, modernización y dotación de infraestructuras en la UE 14

Obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales entre carreteras provinciales

Licitación de obras de mejora integral de dos caminos rurales con una extensión aproximada de 4,1 kilómetros. El proyecto comprende la ejecución de trabajos sobre el Camino Colada de la Sierra y el Camino del Lomo-Carrasco, conectando el Camino Provincial HV-5135 con la Carretera Provincial HU-4103. El contratista debe garantizar la calidad de la obra terminada, gestionar residuos de construcción conforme a normativa, cumplir con seguridad y salud laboral, y contar con clasificación profesional Grupo A, Subgrupo 2, Categoría 2.

Contrato de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal

Se licita la ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de caminos rurales de titularidad municipal y uso público. Las prestaciones se definen en el correspondiente Proyecto aprobado, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas. El régimen jurídico es de naturaleza administrativa, regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y normas complementarias.

Obras de conservación de calzadas y aceras del municipio de Finestrat

Contrato de obras para el mantenimiento y conservación de calzadas y aceras en Finestrat. Las actuaciones se clasifican en mantenimiento programable, basado en inspecciones periódicas del estado de pavimentos y firmes, y mantenimiento de emergencia. La dirección facultativa de los trabajos corresponderá al personal técnico municipal designado. El contrato incluye eventuales ampliaciones de plazo conforme a la legislación de contratación pública.

Obras de implantación de nueva señalética portuaria de seguridad y control de accesos

Contratación de obras para la implantación de señalética portuaria en materia de seguridad y control de accesos. Se trata de un contrato de obras que será adjudicado mediante procedimiento abierto, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación recaerá sobre el licitador que presente la mejor oferta en relación calidad-precio según los criterios objetivos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Obras de conservación y rehabilitación del firme de varios caminos municipales en Moraña

Licitación de obras para la mejora y rehabilitación del firme de varios caminos públicos municipales localizados en la parroquia de Laxe, en el municipio de Moraña. Las actuaciones incluyen fresado y reparación de pavimentos deteriorados, tapado de baches, extendido de nuevas capas de rodadura con mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor medio, limpeza de cunetas, preparación de caja con saburra artificial en zonas puntuales, sinalización viaria vertical y horizontal en los entroncamentos con carreteras provinciales y autonómicas, así como recalce de tapas de registro y ejecución de canalón longitudinal.

Acuerdo Marco para obras de competencia municipal del Distrito de Latina en Madrid

Licitación de un acuerdo marco para la ejecución de obras cuya competencia corresponde al Distrito de Latina, organismo administrativo municipal de Madrid. El acuerdo tiene por objeto establecer un marco contractual para la realización de trabajos de construcción, reparación, mantenimiento e instalaciones en inmuebles y espacios públicos del distrito. Esta modalidad permite la contratación ágil de trabajos sin conocer con precisión su volumen inicial, facilitando la gestión eficiente de recursos municipales y la respuesta rápida a necesidades de infraestructuras del territorio.

Obras de mejora de pavimento y construcción de cunetas en la calle da Chousa

Contrato de obras para la mejora de la capa de rodadura y construcción de cunetas en la rúa da Chousa. Se trata de un procedimiento abierto simplificadísimo regulado por la Ley de Contratos del Sector Público. Las obras incluyen un estudio de seguridad y salud y un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. El contrato no está sujeto a regulación armonizada por tratarse de un importe inferior a ochenta mil euros.

Obras de remodelación de calle Horquilleros en Monda

Contratación de las obras necesarias para la remodelación integral de la calle Horquilleros, localizada entre calle La Paja y calle Marbella en el municipio de Monda. Las actuaciones se ejecutarán conforme al proyecto aprobado mediante Decreto de Alcaldía y siguiendo las prescripciones técnicas establecidas en el pliego. El contrato no se divide en lotes, formando el objeto una unidad funcional indivisible cuya ejecución se someterá a la normativa sectorial aplicable según la naturaleza de las obras.

Obras de rehabilitación estructural del firme de la carretera CC-114 entre EX-205 y el límite con Salamanca

Contratación de obras de rehabilitación estructural del firme de la carretera comarcal CC-114, en el tramo comprendido entre la intersección con la carretera EX-205 y el límite provincial con Salamanca, incluyendo los municipios de Cadalso y Descargamaría. Los trabajos abarcan la reparación y mejora de la estructura del pavimento vial para garantizar la funcionalidad y seguridad del tránsito. La ejecución de la obra se prevé en más de una anualidad.

Obras de pavimentación y mejora del camino Real en Laredo, Chapela y Redondela

Contratación de obras de pavimentación y mejora del camino Real que atraviesa las localidades de Laredo, Chapela y Redondela. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y será ejecutado por una única empresa adjudicataria, dado que las unidades de obra dependen cronológicamente unas de otras en una misma ubicación. La obra incluye un Plan de Seguridad y Salud según normativa vigente, con plazo de ejecución de tres meses.