Licitación El objeto de este contrato es Acuerdo marco para la realización de Obras de mantenimiento, reparación y renovación de la red de abastecimiento y distribución de agua potable de Sant Quirze del Vallès gestionada por la empresa municipal Serveis Municipals Sant Quirze SLU. - SQVaigua.

Obras de renovación de infraestructuras y mejora de accesibilidad viaria en Villanueva del Río Segura

Contrato de obras para la renovación de infraestructuras urbanas y mejora de accesibilidad en las calles Santomera, Cieza, Abanilla y Abarán de Villanueva del Río Segura. Las actuaciones incluyen demoliciones y movimientos de tierras, renovación de redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento, reurbanización superficial con ejecución de aceras y pavimentos, capa asfáltica, señalización viaria y mobiliario urbano. El trabajo forma parte del Plan de Obras y Servicios 2026-2027 de la Región de Murcia.

Obras de recuperación y rehabilitación del pozo municipal existente de la calle Bellmunt en Sant Vicenç de Torelló

Contratación de obras de rehabilitación del pozo municipal existente en la calle Bellmunt del municipio de Sant Vicenç de Torelló. Las actuaciones incluyen la sustitución de la bomba, el montante de impulsión, la valvulería y el cuadro de control eléctrico, así como la construcción de una conducción de conexión entre el pozo y el depósito municipal mediante tubería de polietileno de alta densidad de aproximadamente 1.080 metros. El objetivo es incrementar la disponibilidad de recursos hídricos propios para el servicio municipal de abastecimiento de agua potable y reforzar la resiliencia del sistema ante episodios de sequía.

Contrato de obras de saneamiento e impulsión hidráulica en el Realejo Alto

El Ayuntamiento de Los Realejos licita obras integrales de infraestructura hidráulica destinadas a mejorar y renovar la red municipal de saneamiento y drenaje urbano. Las actuaciones comprenden la implantación de nuevas redes separativas de saneamiento, ejecución de drenaje pluvial, instalación de conducciones de impulsión vinculadas a la estación de bombeo La Alhóndiga, renovación parcial del abastecimiento y reposición de pavimentos y servicios afectados. El proyecto responde a la necesidad de garantizar infraestructuras urbanas eficientes y seguras, reduciendo incidencias derivadas del deterioro de sistemas obsoletos.

Obras de renovación integral de redes de agua y alcantarillado e implantación de drenaje pluvial en la playa de Calafell

Licitación de obras de renovación integral de las infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, así como la implantación de una nueva red de drenaje de aguas pluviales en la zona de playa de Calafell. El proyecto incluye el replanteamiento, pavimentación, drenaje, iluminación pública, estructura y contenciones, así como plantaciones y jardinería, conforme al proyecto de ejecución redactado para esta mejora de servicios e infraestructuras costeras.

Obra de mejoras en la red de abastecimiento de agua potable en los barrios de El Ahorcado y La Concha del Ayuntamiento de San Roque de Riomiera

Contratación de obra para ejecutar mejoras en la red de abastecimiento de agua potable en los barrios de El Ahorcado y La Concha del municipio de San Roque de Riomiera. La obra incluye trabajos de colocación de tuberías y ejecución de infraestructuras hidráulicas necesarias para optimizar el servicio municipal de abastecimiento domiciliario. El plazo de ejecución es de ocho meses, contado desde la firma del acta de comprobación de replanteo viable.

Obras de renovación del pavimento y línea de abastecimiento en avenida de Ferrol - Concello de Ribeira

Licitación de obras para la primera fase de renovación integral del pavimento y de la línea de abastecimiento en la avenida de Ferrol, promovida por el Concello de Ribeira. El proyecto comprende trabajos de infraestructura viaria y sustitución de conducciones de agua en la vía municipal. Se trata de intervenciones de mejora urbana dirigidas a modernizar las instalaciones y la calidad del espacio público en esta arterial de Ribeira.

Obras de urbanización del Plan Especial La Aurora en Ogíjares

Contrato de obras para la urbanización integral del Plan Especial denominado La Aurora, ubicado en el municipio de Ogíjares. Las prestaciones incluyen trabajos de infraestructuras viarias, instalaciones de distribución de agua, obras de saneamiento, líneas de conducción eléctrica e instalación de alumbrado exterior. La ejecución se realiza de forma integral sin división en lotes debido a la necesidad de coordinación técnica entre las diferentes prestaciones.

Obras de mejora de infraestructuras hídricas y resiliencia en el ciclo integral del agua en la Avenida Don Bosco de Granada

Contrato de naturaleza privada para la ejecución de obras de mejora de las infraestructuras y resiliencia hídrica en el ciclo integral del agua en la Avenida Don Bosco, entre la Avenida de Cádiz y la Avenida Fernando de los Ríos en Granada. EMASAGRA licita estos trabajos ante la carencia de servicios técnicos especializados propios para su realización. El contrato se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que constituyen la documentación contractual junto con la proposición económica del adjudicatario.

Obras de saneamiento y alcantarillado en calle Barranco de Guaro - Ayuntamiento de Guaro

Contratación de obras de saneamiento y alcantarillado en la calle Barranco del Ayuntamiento de Guaro. El proyecto incluye la actualización de precios unitarios y presupuestos conforme a los costes vigentes del mercado. La ejecución se desarrollará sin división en lotes debido a la interrelación técnica de las partidas. La financiación es parcial mediante ayuda de la Diputación Provincial de Málaga. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado sumario.

Obras de mejora de accesibilidad y servicios urbanos en la carretera N-651 de Cabanas

Licitación de obras destinadas a mejorar la accesibilidad y los servicios urbanos en la carretera N-651, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 21+270 y 21+540 en Cabanas. El contrato incluye la ejecución conforme al proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción y demolición. Se aplica el procedimiento abierto simplificado por tratarse de un contrato cuyo valor estimado está por debajo del umbral de regulación armonizada.