Licitación Obras de riego en Peralta

Obras de reparación de redes de riego en superficies deportivas de las zonas 6, 8 y lago

Se licita la ejecución de trabajos de reparación de las redes de riego correspondientes a superficies deportivas ubicadas en las zonas 6, 8 y en la zona del lago. El contrato incluye la realización de todas las tareas necesarias para la restauración y funcionamiento adecuado de las infraestructuras de riego en dichas áreas deportivas. La prestación se regirá por los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas específicas del expediente.

Contrato de obras de renovación integral del Parque Público Los Pocillos en El Álamo, Madrid

Contratación de obras para la renovación integral del Parque Público Los Pocillos ubicado en El Álamo, Madrid. Las obras incluyen la mejora de infraestructuras básicas como sistemas de riego y alumbrado público, así como la renovación estética y funcional del espacio verde mediante la instalación de nuevos juegos infantiles, pavimentación de zonas de recreo y paseos peatonales. El proyecto optimiza los costes de mantenimiento futuro y revaloriza el patrimonio municipal mediante un enfoque integral que combina funcionalidad, seguridad y sostenibilidad.

Contrato de obra para la renovación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de renovación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento durante el año dos mil veinticinco. El adjudicatario será responsable de la ejecución completa de las prestaciones, incluyendo la obtención de autorizaciones administrativas, legalización de instalaciones, puesta en marcha de equipos y comprobación de funcionamiento de las instalaciones, así como de todos los trabajos facultativos, carteles informativos y gestión de tasas ante administraciones competentes. El contrato se adjudica considerando el menor importe ofertado y el plazo de ejecución propuesto.

Obras de renovación del arbolado de los jardines de Louis Braille en el Prat de Llobregat

Contratación de obras de renovación del arbolado ubicado en los jardines de Louis Braille del municipio del Prat de Llobregat. El proyecto incluye trabajos de paisajismo, plantaciones de árboles, instalaciones de riego y tareas diversas de pavimentación en zonas verdes. La entidad licitadora es el Ayuntamiento del Prat de Llobregat y las obras se ejecutarán como un único contrato integral que requiere coordinación de múltiples actividades especializadas.

Contrato de obras de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes Collarada 1ª sección

Se licita la ejecución de obra correspondiente al proyecto de modernización de infraestructuras de regadío en la Comunidad de Regantes Collarada 1ª sección ubicada en la provincia de Huesca. El contrato, sujeto a regulación armonizada, comprende la modernización completa de las instalaciones de riego, incluyendo los trabajos de construcción, inscripciones administrativas y puesta en funcionamiento de la infraestructura según las especificaciones técnicas del proyecto de construcción y pliego de prescripciones técnicas.

Obras de mejora de infraestructura verde y jardinería en espacios públicos del Prat de Llobregat

Contrato de obras para el arreglo y mejora de la jardinería en diferentes espacios verdes del municipio del Prat de Llobregat. Las prestaciones incluyen subministro y plantación de arbustos y arbolado, así como trabajos de infraestructura verde en diversos espacios públicos. El adjudicatario será responsable de la ejecución completa de las obras, incluyendo la reparación de servicios e infraestructuras públicas o privadas que resulten dañadas durante los trabajos.

Licitación de obras de reparación y mejora de presas municipales en Casar de Cáceres

Licitación de obras para la realización de actuaciones en presas de titularidad municipal ubicadas en Casar de Cáceres, enmarcadas en el programa de reparación y mejora de infraestructuras hídricas. La Diputación Provincial de Cáceres convoca este procedimiento abierto simplificado dirigido a empresas constructoras con capacidad técnica y solvencia económica para ejecutar las intervenciones necesarias en las infraestructuras de presas, conforme a la documentación técnica, normativa de seguridad y autorizaciones administrativas requeridas.

Contrato de obras de naturalización y corredores verdes del plan integrado Huelva Distrito H-HUB - Ayuntamiento de Huelva

Licitación de obras para la naturalización y creación de corredores verdes en la ciudad de Huelva, enmarcadas en el Plan EDIL de desarrollo integrado local financiado por fondos europeos FEDER. El proyecto busca fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial mediante intervenciones en espacios urbanos consolidados. La ejecución corresponde a una única empresa adjudicataria para garantizar la adecuada coordinación técnica y seguridad de los trabajadores.

Contrato administrativo de obras para mejora paisajística de la lámina de agua del parque de la Dehesa en Meco

Licitación pública de obras administrativas para la mejora y acondicionamiento de los vasos de agua existentes en el Parque de la Dehesa del Ayuntamiento de Meco. El proyecto incluye labores de limpieza y preparación del lecho, recorte de lámina de PVC deteriorada, consolidación del terreno soporte, ejecución de hormigón gunitado armado, impermeabilización, formación de labio ornamental perimetral y mejora de instalaciones hidráulicas de rebosadero y desagüe de fondo. Las actuaciones constituyen una unidad funcional y técnica que debe ejecutarse de forma coordinada y secuencial.

Contrato de obras para la remodelación de la plaza Virgen del Rocío

Se licita la ejecución de obras de remodelación de la plaza Virgen del Rocío mediante procedimiento abierto. El contrato tiene carácter administrativo y se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación se realizará conforme a criterios de valoración previstos, considerando la mejor relación calidad-precio o el menor coste del ciclo de vida según corresponda. Las empresas adjudicatarias deberán contar con la clasificación requerida por la normativa aplicable y disponer de organización suficiente para la debida ejecución del proyecto.