Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Mallorca, Islas baleares, España

Anuncio de Licitación

14/07/2023

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

14/07/2023

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

03/08/2023

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

02/11/2023

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

17/11/2023

Perfil del Contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Obras de seguridad en EDARs - Calviá

Licitaciones públicas: obras para la dotación de equipos de seguridad en EDARs de Calviá. Calviá 2000, S.A.. Mallorca.

Perfil del contratante

Calviá 2000, S.A.

Perfil del contratante

Calviá 2000, S.A.

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

237.931,39 €

Importe sin impuestos

196.637,51 €

Valor estimado del contrato

196.637,51 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

14/07/2023

Ultima actualización

17/11/2023

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

3 Meses

Códigos CPV

45261900 - Reparación y mantenimiento de tejados

45223100 - Montaje de estructuras metálicas

45260000 - Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados

35113000 - Equipo de seguridad

45340000 - Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos seguridad

45261213 - Colocación de cubiertas metálicas

45233292 - Instalación de equipo de seguridad

45223200 - Obras de estructura

Título oficial

Obras para la dotación de equipos de seguridad en EDARs de Calviá

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 03/08/2023

Presentación

A uno o varios lotes

Cantidad máxima de presentación de lotes

3

Cantidad máxima de lotes adjudicados

3

Período disponibilidad documentos

Hasta 03/08/2023

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - En este momento, únicamente se deberá incluir la declaración de aptitud adjunta, mediante la cual se declara el cumplimiento del presente requisito y, en caso de ser adjudicatario, se le requerirá su acreditación, de acuerdo con lo indicado en el PCAP

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - En este momento, únicamente se deberá incluir la declaración de aptitud adjunta, mediante la cual se declara el cumplimiento del presente requisito y, en caso de ser adjudicatario, se le requerirá su acreditación, de acuerdo con los umbrales y periodos especificados en el PCAP

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
  • Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad - Declaración sobre trabajadores con discapacidad
  • No estar incurso en incompatibilidades - No estar incurso en incompatibilidades
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Precio: 100%

Documentos

Lotes y adjudicación

Lote 1

Adjudicado

Proyecto de dotación de barandillas de seguridad en EDAR Santa Ponsa y EDAR Bendinat

Importe

116.216,34 €

Importe sin impuestos

96.046,56 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Se adjudica a la oferta de mejor precio.

Importe adjudicado

101.016,98 € -13%

Participantes

2

Fecha adjudicación

30/10/2023

Lote 2

Adjudicado

Proyecto de mejora de las instalaciones de seguridad para accesos a depósitos y equipos en las EDARs Santa Ponsa, Benidnat, Peguera y Calviá.

Importe

68.927,53 €

Importe sin impuestos

56.964,90 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Se adjudica a la oferta de mejor precio.

Adjudicado a

TALUDIA COOP. V.

Importe adjudicado

51.677,54 € -25%

Participantes

2

Fecha adjudicación

30/10/2023

Lote 3

Adjudicado

Proyecto de renovación y mejora de acceso a la cubierta del edificio soplantes EDAR Santa Ponsa

Importe

52.787,52 €

Importe sin impuestos

43.626,05 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Se adjudica a la oferta de mejor precio.

Adjudicado a

TALUDIA COOP. V.

Importe adjudicado

43.615,66 € -17%

Participantes

3

Fecha adjudicación

30/10/2023

Licitaciones similares

Contratación de obras de reparación menor de la cubierta del Palau Firal de Sant Antoni de Calonge

Licitación de obras de reparación y mejora de la cubierta del Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. Las actuaciones consisten en la reparación de elementos de impermeabilización mediante la ejecución de una nueva solución sobre el sistema actual, sin alteración de la configuración funcional de la cubierta ni afectación de las condiciones estructurales del edificio. El proyecto no supera los umbrales establecidos en la normativa aplicable.

Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Abierto simplificado·Calonge·Pub. 04/09/2026
Presupuesto128.675,63 EUR
En Plazo
Fin presentación24/09/2026
Ver detalles

Sustitución de cubierta de fibrocemento con amianto por placas metálicas y refuerzo estructural del edificio El Casal - Ayuntamiento de Sant Iscle de Vallalta

Contratación de obras para la sustitución de la cubierta actual del edificio El Casal, destinado a usos culturales y espectáculos, ubicado en Sant Iscle de Vallalta en el Maresme. Las obras incluyen el reemplazo de placas de fibrocemento con amianto por placas de chapa metálica perfilada prelacada, el refuerzo de la estructura metálica existente con nuevas correas, y la protección del conjunto contra el fuego para obtener una resistencia al fuego RF-30. El procedimiento de licitación es abierto simplificado.

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Abierto simplificado·Sant iscle de vallalta·Pub. 04/09/2026
Presupuesto82.185,64 EUR
En Plazo
Fin presentación24/09/2026
Ver detalles

Obras de mejora, adecuación y modernización de la Casa de Cultura - Ayuntamiento de La Sénia

Licitación para la ejecución de obras de mejora, adecuación y modernización de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de La Sénia. Las intervenciones incluyen trabajos en el espacio escénico interior del edificio y en su entorno exterior, abarcando demoliciones, movimientos de tierra, estructuras, revestimientos, pavimentos, carpintería, instalaciones eléctricas, climatización y otros acabados. El proyecto técnico define completamente las prestaciones y condiciones de ejecución.

Ajuntament de la Sénia
Abierto simplificado·La sénia·Pub. 02/09/2026
Presupuesto202.300,00 EUR
En Plazo
Fin presentación22/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la instalación de sistemas de videovigilancia en polígonos industriales de Granollers

Se licita la ejecución de obras para la instalación de sistemas de videovigilancia en seis polígonos industriales de Granollers: Congost, Jordi Camp, Cal Gordi, Coll de la Manya, Font del Radium y Palou Nord. El contrato comprende la ejecución material de instalaciones y suministro de equipos de vigilancia por vídeo, con un presupuesto base de licitación de 473.147,01 euros. El plazo de ejecución es de seis meses a partir del acta de replanteig. Se trata de un procedimiento abierto de tramitación ordinaria sujeto a presupuesto alzado.

Ajuntament de Granollers
Abierto·Granollers·Pub. 01/09/2026
Presupuesto391.030,59 EUR
En Plazo
Fin presentación28/09/2026
Ver detalles

Obras de reparación de la cubierta plana de la escuela de los Hermanos Corbella

Contratación de obras para la reparación de la cubierta plana del sector sur del edificio escolar de los Hermanos Corbella. El objeto comprende los trabajos necesarios para garantizar la estanquidad y durabilidad de la cubierta mediante una intervención unitaria que asegure la correcta ejecución técnica sin divisiones en lotes. Se trata de un contrato administrativo regulado por la legislación de contratos del sector público.

Ajuntament de Cardedeu
Otros·Cardedeu·Pub. 01/09/2026
Presupuesto39.962,29 EUR
En Plazo
Fin presentación16/09/2026
Ver detalles

Obras de rehabilitación del paso inferior San Antón y San Basilio

Contrato de obras para la rehabilitación integral del paso inferior San Antón y San Basilio, que incluye demolición selectiva, evacuación de escombros, reacondicionamiento estructural y repavimentación de la infraestructura. La Administración licita este proyecto mediante procedimiento abierto simplificado para restaurar la funcionalidad y seguridad de la estructura subterránea.

Ayuntamiento de Murcia
Abierto simplificado·Bullas·Pub. 28/08/2026
Presupuesto180.627,63 EUR
En Plazo
Fin presentación17/09/2026
Ver detalles

Contrato administrativo de obras de impermeabilización y mejora de cubierta del Pabellón Polideportivo Municipal Jonathan Galea

Se licita la ejecución de obras de impermeabilización y mejora de la cubierta del Pabellón Polideportivo Municipal Jonathan Galea. El contrato comprende la retirada del cerramiento perimetral superior existente y su sustitución por paneles de policarbonato con estructura metálica perfilada de hierro, reparación integral de canalones mediante sellado de bocas y juntas e instalación de tela de fibra de vidrio, aplicación de imprimación e impermeabilización completa de la cubierta, así como pintura interior y exterior del edificio. El proyecto se divide en tres lotes diferenciados.

Ayuntamiento de Fuente del Arco
Abierto simplificado·Fuente del arco·Pub. 26/08/2026
Presupuesto61.617,00 EUR
Cierra en 3 días
Fin presentación10/09/2026
Ver detalles

Obras de construcción de pista multideportiva y mejora de su entorno - Concello de Melón

Licitación de obras para la construcción de una pista multideportiva e mejora de su entorno a través de procedimiento abierto simplificado. Las actuaciones incluyen trabajos de explanación, pavimentación, construcción de instalaciones deportivas, muros de contención e instalación de mobiliario urbano y señalización viaria. La adjudicación se realizará según criterios de mejor relación calidad-precio. Los precios se consideran fijos al ser el plazo de ejecución inferior a un año.

Ayuntamiento de Melón
Abierto simplificado·Melón·Pub. 25/08/2026
Presupuesto123.867,12 EUR
En Plazo
Fin presentación15/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la reparación de la cubierta del patio interior del Castillo Palacio Magalia en Las Navas del Marqués, Ávila

Se licita un contrato de obras para la reparación de la cubierta del patio interior del Castillo Palacio Magalia, ubicado en la plaza Nueva de Las Navas del Marqués, Ávila. Los trabajos incluyen reparación y pintura especializada de la cubierta, con un presupuesto de aproximadamente ciento treinta mil euros. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado y no será dividido en lotes, considerando que su ejecución por múltiples contratistas dificultaría la correcta realización técnica de las actuaciones. El Departamento Técnico e Infraestructuras del INAEM será responsable de la dirección, coordinación y supervisión integral de los trabajos.

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
Abierto simplificado·Padiernos·Pub. 25/08/2026
Presupuesto129.265,20 EUR
En Plazo
Fin presentación14/09/2026
Ver detalles

Contrato integral de elaboración de proyecto y ejecución de obras de adaptación climática de espacios exteriores - Ayuntamiento de Granada

El Ayuntamiento de Granada licita un contrato integral que comprende la elaboración del proyecto ejecutivo y la ejecución de las obras de adaptación climática de espacios exteriores enmarcadas en el Plan de Actuación Integrado Granada Cohesión Conexión 2030. La empresa adjudicataria asumirá la responsabilidad conjunta del desarrollo del proyecto y su ejecución técnica, garantizando la coordinación entre ambas fases para alcanzar máxima calidad técnica y funcional dentro de los plazos establecidos. Los trabajos se ejecutarán conforme a la normativa vigente y bajo supervisión del órgano de contratación.

Ayuntamiento de Granada
Abierto·Granada·Pub. 25/08/2026
Presupuesto3.300.525,62 EUR
En Plazo
Fin presentación21/09/2026
Ver detalles