Licitación Obras Plan Vega Renhace - Fase II

Contrato de obras de renovación del saneamiento y asfaltado de la Avenida León de Tordesillas - Ayuntamiento de Tordesillas

Licitación de obras de renovación del saneamiento y asfaltado en la Avenida León de Tordesillas, promovida por el Ayuntamiento de Tordesillas. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de una obra con valor estimado inferior a ochenta mil euros. Las prestaciones incluyen reformas de infraestructura sanitaria, pavimentación y trabajos complementarios de seguridad y salud durante su ejecución.

Contrato de obras para acondicionamiento de almacén anexo a pabellón multiusos destinado a Bar Social - Fase 1 - Ayuntamiento de Castejón de Monegros

Licitación de obras administrativas mediante procedimiento abierto simplificado para el acondicionamiento de un almacén anexo a un pabellón multiusos con destino a Bar Social en su primera fase. El proyecto incluye las intervenciones necesarias para habilitar un local destinado a celebraciones y reuniones. La adjudicación se realizará conforme a varios criterios evaluables aplicando la mejor relación calidad-precio. El contrato se somete a consideraciones ambientales y sociales, incluyendo promoción de empleo para personas con dificultades de inserción laboral y cumplimiento de convenciones de la Organización Mundial del Trabajo.

Obras de mejora de viarios en Padreiro de Arriba

Contratación de obras para la mejora de viarios en la localidad de Padreiro de Arriba. Se trata de un procedimiento simplificado no sujeto a regulación harmonizada, financiado mediante crédito presupuestario. El contrato incluye la elaboración de estudios de seguridad y salud así como de gestión de residuos de construcción y demolición conforme a la normativa aplicable. La ejecución se realizará conforme al proyecto técnico y documentación que consta en el expediente.

Contrato de obras de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de inmuebles del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en la zona Norte

Contrato administrativo de obras para la ejecución de labores de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de inmuebles vinculados al INVIED en la zona geográfica Norte. Los trabajos se realizarán mediante encargos parciales directos sobre viviendas militares, pabellones y bienes inmuebles del patrimonio del organismo, que podrán estar vacías u ocupadas, incluso dentro de acuartelamientos sujetos a medidas especiales de seguridad. La adjudicación se efectuará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de inmuebles del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en Galicia

Contrato administrativo de obras para la ejecución de trabajos de demolición, reforma, conservación y rehabilitación de inmuebles vinculados al patrimonio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa en el área geográfica de Galicia. Las prestaciones incluyen actuaciones en viviendas militares, pabellones y edificios diversos, tanto en espacios vacíos como ocupados, incluyendo acuartelamientos sujetos a medidas especiales de seguridad. Los trabajos se ejecutarán mediante encargos parciales directos del organismo a la empresa adjudicataria conforme a las prescripciones técnicas establecidas.

Contrato de obras para la construcción de Centro Social Polivalente en Maqueda (Toledo)

Licitación de obras de construcción de un centro social polivalente ubicado en la calle Molino con calle Virgen de los Dados de Maqueda, Toledo. El proyecto constituye la quinta y final separata de las obras previstas. El contrato incluye la ejecución completa de los trabajos conforme al proyecto aprobado, con inclusión del estudio de Seguridad y Salud, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud en obra. La inversión se financia con cargo al Canon urbanístico y constituye patrimonio municipal del suelo.

Obras de reurbanización de la Avenida Donantes de Sangre en Bañares

Contrato de obras para la reurbanización y pavimentación de la Avenida Donantes de Sangre en el municipio de Bañares, La Rioja. Las obras incluyen la mejora integral de la vía pública con un plazo de ejecución de tres meses. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado, tomando en cuenta únicamente el criterio del precio.

Licitación de sistema dinámico de adquisición para la ejecución de obras del Ayuntamiento de La Orotava

El Ayuntamiento de la Villa de La Orotava licita un sistema dinámico de adquisición destinado a la ejecución de obras. Este procedimiento de contratación permite a la administración local contar con un marco ágil y flexible para la realización de trabajos constructivos diversos, optimizando los procesos de selección de contratistas y mejorando la eficiencia en la gestión de proyectos de infraestructura municipal. El sistema posibilita la incorporación de nuevos proveedores durante su vigencia, garantizando competencia y transparencia en la adjudicación de obras públicas en el municipio tinerfeño.

Obras de rehabilitación de la red de saneamiento en la calle Venta Abajo de Alsasua

Contratación de obras para la reparación y mejora de las infraestructuras de alcantarillado en la calle Venta Abajo del municipio de Alsasua. El Ayuntamiento de Alsasua/Altsasu licita estas actuaciones de saneamiento por un importe de 112.954,79 euros a través de su Junta de Gobierno Local. Las obras comprenden intervenciones sobre la red de desagüe municipal para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado y la evacuación de aguas residuales en esta vía pública.

Contrato de obras del nuevo trazado de abastecimiento de agua potable para Mercatenerife

Licitación de obras para la ejecución del nuevo trazado de abastecimiento de agua potable en las instalaciones de Mercatenerife mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato comprende todas las obligaciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo gastos directos e indirectos, materiales, medios auxiliares y trabajos necesarios para la correcta ejecución de las obras de infraestructura de suministro de agua potable.