Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

San bartolomé de tirajana, Gran canaria, Canarias, España

Anuncio de Licitación

19/11/2024

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

19/11/2024

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

03/12/2024

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

20/12/2024

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Obras Saneamiento Ayacata - San Bartolomé

Licitaciones públicas: Obras Accesorias en la Red de Saneamiento del Barrio de Ayacata. Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria.

Perfil del contratante

Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria

Perfil del contratante

Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

42.770,89 €

Importe sin impuestos

39.972,79 €

Valor estimado del contrato

39.972,79 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

19/11/2024

Ultima actualización

20/12/2024

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

42 Días

Códigos CPV

45232410 - Obras de saneamiento

Título oficial

Obras Accesorias en la Red de Saneamiento del Barrio de Ayacata. T.M. San Bartolomé De Tirajana

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 03/12/2024

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 03/12/2024

Términos y Calificaciones

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Art. 87 1.a

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Términos de adjudicación

  • Reducción del plazo de ejecución de la obra: 10%
  • Proposición económica: 90%

Documentos

Resolución

Desierto: No se recibieron Ofertas.

Adjudicado a

-

Fecha adjudicación

12/12/2024

Importe

-

Importe sin impuestos

-

Identificador contrato

-

Fecha contrato

-

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Contrato de obras de renovación de redes y pavimento en calle Balsillas del Ayuntamiento de la Puebla de Valverde

Contratación de obras para la renovación integral de la calle Balsillas en la Puebla de Valverde, que incluye la mejora del pavimento y la sustitución de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento de esta principal vía de acceso a la localidad. Los trabajos se realizan mediante procedimiento abierto simplificado para solucionar los daños generalizados en la pavimentación existente y el estado deficiente de conservación de las infraestructuras subterráneas.

Ayuntamiento de La Puebla de Valverde
Abierto simplificado·Perales del alfambra·Pub. 19/05/2026
Presupuesto126.687,85 EUR
En Plazo
Fin presentación08/06/2026
Ver detalles

Obra de conexión de la red de saneamiento Abendaño-Polígono 3 en Zarautz

Contratación de obra de infraestructura de saneamiento consistente en la conexión de la red de saneamiento entre la zona de Abendaño y el Polígono 3 en Zarautz. Gipuzkoako Urak, S.A. licita la ejecución de estas obras de saneamiento que incluyen la instalación, conexión a servicios existentes, obtención de autorizaciones administrativas y puesta en funcionamiento de la infraestructura. El contratista debe contar con experiencia acreditada en obras similares de saneamiento realizadas en los últimos cinco años.

Gipuzkoako Urak
Abierto simplificado·Donostia·Pub. 18/05/2026
Presupuesto32.412,79 EUR
En Plazo
Fin presentación09/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de renovación integral del pavimento y redes de saneamiento y agua potable de la Plaza Duque de Béjar - Ayuntamiento de Hinojosa del Duque

Contratación de obras administrativas para la renovación completa del pavimento y las redes de saneamiento y agua potable ubicadas en la Plaza Duque de Béjar del municipio de Hinojosa del Duque. Los trabajos incluyen demoliciones, movimientos de tierra, instalaciones, pavimentación, obras complementarias, gestión de residuos y medidas de seguridad y salud laboral. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado, con adjudicación al mejor precio.

Ayuntamiento de Hinojosa del Duque
Abierto simplificado·Hinojosa del duque·Pub. 18/05/2026
Presupuesto314.890,08 EUR
En Plazo
Fin presentación08/06/2026
Ver detalles

Contrato de obra de remodelación y mejora de la Plaza de Jesús y su entorno en Torrecampo - Diputación Provincial de Córdoba

Contratación de obras para la remodelación integral de la Plaza de Jesús y su entorno en Torrecampo, Córdoba, incluida en los planes provinciales de obras y servicios correspondientes al bienio 2026-2027. El procedimiento se desarrolla mediante licitación pública abierta con tramitación ordinaria y en formato electrónico. La Diputación Provincial de Córdoba licita estas obras de mejora urbana conforme a la normativa de contratación del sector público.

Diputación provincial de Córdoba
Abierto·Córdoba·Pub. 18/05/2026
Presupuesto286.152,07 EUR
En Plazo
Fin presentación15/06/2026
Ver detalles

Obra de colectores de la red de fecales de la calle Plácido Peña en Vilalba (Lugo)

Contratación de obra pública para la ejecución del proyecto de colectores de la red de fecales en la calle Plácido Peña del término municipal de Vilalba, provincia de Lugo. La licitación se tramita mediante procedimiento ordinario abierto simplificado. El adjudicatario debe contar con un Jefe de Obra titulado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con dedicación completa y experiencia mínima de cinco años en funciones equivalentes. No se exigen medios materiales específicos ni clasificación previa.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Abierto simplificado·Vilar de barrio·Pub. 18/05/2026
Presupuesto675.986,95 EUR
En Plazo
Fin presentación08/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de mejora de acerado y viario en la Avenida Ponce de León de Palencia

Se licita el contrato para la ejecución de obras de mejoras en el acerado y viario de la Avenida Ponce de León en Palencia, en el tramo comprendido entre el Puente de Hierro y el Puente Sandoval. El Ayuntamiento de Palencia es el organismo licitador. Las obras incluyen obligaciones adicionales de gestión ambiental, con especial énfasis en la correcta gestión de residuos de construcción y demolición, así como en la minimización de emisiones de polvo, ruidos y vibraciones en este entorno urbano con equipamientos sensibles.

Ayuntamiento de Palencia
Abierto simplificado·Urbanización ciudad del golf·Pub. 18/05/2026
Presupuesto402.025,82 EUR
En Plazo
Fin presentación08/06/2026
Ver detalles

Contratación de obras de reurbanización y mejoras en plaza del Pelícano y calle Juzgado

Procedimiento abierto para la contratación de obras de reurbanización y mejoras en la plaza del Pelícano y calle Juzgado. El contrato incluye trabajos de urbanización, reformas y adecuación de espacios públicos. La ejecución se realizará conforme a los proyectos aprobados por la Administración, con presupuesto base de licitación indicado en el Anexo I de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Ayuntamiento de Sevilla
Abierto·Sevilla·Pub. 18/05/2026
Presupuesto696.755,10 EUR
En Plazo
Fin presentación18/06/2026
Ver detalles

Obras de conservación de la red de saneamiento en edificios suboficiales de la Base Naval de Rota

Licitación de obras de conservación y mantenimiento de la red de saneamiento en veintitrés edificios suboficiales ubicados en la Base Naval de Rota, Puerto de Santa María, Cádiz. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) licita mediante procedimiento abierto simplificado la ejecución de trabajos de reparación y conservación de instalaciones sanitarias en las zonas 10 y 11 del complejo, conforme al proyecto técnico aprobado.

Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED)
Abierto simplificado·Medina sidonia·Pub. 18/05/2026
Presupuesto242.579,44 EUR
En Plazo
Fin presentación16/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de acondicionamiento de márgenes y mejora de infraestructuras en Aldea Gandarío y Moruxo

Contrato administrativo de obras para el acondicionamiento de márgenes e implantación de itinerarios peatonales en las vías públicas de Aldea Gandarío y Moruxo, incluyendo mejoras en la red de abastecimiento de agua y red de pluviales. Las obras se clasifican como servicios obligatorios de infraestructura local que debe prestar el Ayuntamiento conforme a la normativa de bases del régimen local.

Ayuntamiento de Bergondo
Abierto simplificado·Cerceda·Pub. 15/05/2026
Presupuesto82.521,66 EUR
En Plazo
Fin presentación04/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de urbanización de la unidad de ejecución UE-2 del sector residencial

Licitación pública para la ejecución de las obras de urbanización de la unidad de ejecución UE-2 del sector residencial. El contrato comprende trabajos de pavimentación de calles, instalación de tuberías de agua y obras de saneamiento. Se trata de una obra completa con plazo de ejecución de once meses, sujeta a regulación armonizada y tramitada mediante procedimiento abierto simplificado con presentación de ofertas electrónica.

Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro
Abierto simplificado·Aldeanueva de ebro·Pub. 15/05/2026
Presupuesto269.935,01 EUR
En Plazo
Fin presentación04/06/2026
Ver detalles