Parque de Ostuño: Urbanización y Mejora Campo de Fútbol, Modificación y Ampliación Edificio de Servicios (Terminación) - Lote 2

Obras de rehabilitación integral y ampliación del recinto de piscinas municipales de Preixana

Contratación de obra para la rehabilitación integral y ampliación del recinto de piscinas municipales de Preixana. Las actuaciones incluyen el derribo y reconstrucción del edificio de servicios, la rehabilitación de los vasos existentes con transformación a sistema desbordante, renovación de instalaciones de tratamiento de agua y adecuación de espacios exteriores. El Ayuntamiento de Preixana externaliza el proyecto por falta de recursos humanos y medios materiales propios.

Contrato de obras de remodelación del parque infantil de la Plaza de Almagro

Contrato de obras para la remodelación del parque infantil ubicado en la Plaza de Almagro. Se trata de un contrato de obras de conservación y mantenimiento sujeto a procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la ejecución de las obras conforme al proyecto técnico de ejecución y al estudio básico de seguridad y salud elaborados y aprobados por la administración contratante.

Contrato de obras para la ampliación del bar de las piscinas municipales de Sástago

Licitación de obras para la ampliación del edificio del bar existente en las piscinas municipales de Sástago, ubicado en Avenida Aragón. El proyecto tiene como objetivo dotar de nuevos espacios al establecimiento para mejorar su funcionamiento y capacidad de servicio. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado en construcción de cafeterías, adjudicable mediante procedimiento abierto simplificado con criterio de mejor relación calidad-precio, siendo el precio el criterio principal y la ampliación del plazo de garantía el criterio secundario.

Contrato de obras de adecuación de aseos y vestuario en el Complejo Deportivo La Calzada de Gijón

Licitación de obras destinadas a la adecuación integral de aseos y vestuario en el Complejo Deportivo La Calzada ubicado en Gijón. El contrato tiene naturaleza administrativa conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y se ejecutará a tanto alzado. La empresa adjudicataria debe poseer solvencia técnica y económica, así como cumplir con obligaciones en materia laboral, prevención de riesgos, protección ambiental y gestión de residuos. Se incluyen requisitos técnicos de accesibilidad y ambientales como condiciones especiales de ejecución.

Obras de ejecución del edificio de acogida de visitantes y área de acceso en la ciudad ibérica de Ullastret

Contratación de obras de construcción correspondientes a las fases 2 y 3 del proyecto de edificio de acogida de visitantes y área de acceso al recinto de la ciudad ibérica de Ullastret. La Agencia Catalana del Patrimonio Cultural licita la ejecución material de las obras, incluyendo estructura, cerramientos, envidriamiento, compartimentación, acabados interiores y adecuación exterior. El contrato se organiza en un único lote por razones técnicas vinculadas a la naturaleza del objeto contractual.

Obras de conservación y puesta en valor de la Torre de las Palomas del Monasterio de la Murta en Alzira

Contratación de obra completa referida a la conservación y puesta en valor de la Torre de las Palomas, perteneciente al Monasterio de la Murta ubicado en Alzira. El contrato comprenderá todos los elementos precisos para la utilización de la obra, pudiendo contratarse por lotes independientes cuando se establezca en el Anexo I del pliego. La ejecución se someterá a lo dispuesto en la LCSP y la inspección de las actividades desarrolladas corresponderá al órgano de contratación.

Obras de terminación de la remodelación de la Glorieta San Marcos en San Martín de la Vega

Licitación de obras para la terminación de la remodelación de la Glorieta San Marcos, integrada en la actuación 2.1 del Plan de Actuación Integrado de San Martín de la Vega. El proyecto forma parte de una intervención de mejora urbana y paisajística del parque, cofinanciado mediante el Programa FEDER 2021-2027. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega promueve esta licitación dirigida a empresas constructoras con experiencia en obras de infraestructura y espacios públicos.

Obras de construcción de piscina exterior y edificio de servicios

Contratación de obras para la construcción de una piscina exterior junto con un edificio de servicios complementario. El proyecto técnico ha sido redactado por los servicios técnicos municipales y aprobado por el Pleno. La ejecución se realizará mediante procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto base de licitación de 1.001.450,45 euros incluido IVA y un plazo de ejecución de 10 meses. La financiación proviene de fondos PUOSC, subvenciones de la Diputación de Girona y la Generalitat de Catalunya, así como fondos propios con crédito bancario.

Obras de reforma y adecuación del Monasterio para la instalación del Museo Thyssen

Contrato de obras para la reforma integral del Monasterio destinado a albergar el Museo Thyssen. Las obras incluyen la adaptación y acondicionamiento del inmueble histórico para su funcionamiento como espacio museístico. El presupuesto base de licitación asciende a aproximadamente nueve millones de euros, con un régimen de tanto alzado y ejecución por certificaciones mensuales. El contrato se rige por la normativa de contratación pública española.

Construcción de edificio multiusos - Separata II - Ayuntamiento de Albero Alto

Licitación de obras de construcción de un edificio multiusos convocada por el Pleno del Ayuntamiento de Albero Alto. El proyecto constituye la segunda fase o separata de un programa de construcción municipal destinado a dotaciones de uso múltiple para la comunidad local. Las obras incluyen la ejecución completa de la estructura, instalaciones y acabados del inmueble conforme a proyecto.