Licitación El objeto de este contrato es la ejecución de las obras de reforma del Campo de Deportes municipal que incluye una serie de actuaciones con el objetivo de mejorar el equipamiento deportivo. Las actuaciones, en términos generales, recaen en, rehabilitar el edificio de los vestuarios, mejorar la accesibilidad, actuaciones sobre el alumbrado, sustitución del césped artificial y nuevo módulo de bar. De acuerdo con el arte. 232 de la LCSP, se trataría de obras del tipo "a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación."

Obras de construcción de nichos y mejora de urbanización en el Cementerio Municipal de Montánchez, y construcción de techado y caseta de baños

Contratación de obras divididas en dos lotes para el municipio de Montánchez. El Lote I comprende la construcción de treinta y tres nichos dentro del recinto del Cementerio Municipal y mejora de la urbanización del mismo, para adaptarse a las demandas y necesidades del municipio. El Lote II incluye la construcción de un techado y una caseta de baños. La contratación se califica como contrato de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario realizará las obras por el precio ofertado, abonándose únicamente por la prestación realmente ejecutada y acreditada.

Obras de rehabilitación de estructuras, instalaciones, pavimentos y equipamientos del polideportivo municipal de Picanya

Contrato de obras para la rehabilitación integral de los daños presentes en estructuras, instalaciones, pavimentos y equipamientos del polideportivo municipal ubicado en Picanya, Valencia. Las obras abarcan la reparación y restauración de las diferentes áreas del recinto deportivo afectadas. El contrato se ejecuta conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, bajo régimen administrativo y con sujeción a los documentos contractuales y al pliego de cláusulas administrativas particulares.

Obras de acondicionamiento de parcela para aparcamiento en superficie - Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Contratación de obras para el acondicionamiento y preparación de una parcela de equipamiento público destinada a aparcamiento en calle San Marino con calle Ana María Sabido en Jerez de la Frontera. El proyecto incluye trabajos generales de preparación del terreno, instalaciones necesarias y acabados para habilitar la zona como zona de estacionamiento municipal. La licitación ha sido publicada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera por un presupuesto de inversión pública.

Obras de mejora en los colegios públicos Santiago el Mayor y Ángel Ruiz Enciso de Cádiz

Contratación de obras de mejora y reforma en dos centros educativos públicos de Cádiz, Santiago el Mayor y Ángel Ruiz Enciso, financiadas íntegramente mediante subvención del Plan Cádiz Marcha + 2026. Las actuaciones se ejecutarán bajo la dirección técnica de un arquitecto técnico designado por el Ayuntamiento, garantizando la coordinación unitaria de los trabajos y la correcta ejecución conforme a plazos y especificaciones técnicas recogidas en el proyecto de obras.

Obras de renovación del pavimento deportivo del Pabellón Las Viñas en Teruel

Licitación de obras para la renovación integral del pavimento deportivo del Pabellón Las Viñas ubicado en Teruel. El contrato incluye la ejecución de trabajos de construcción de instalaciones deportivas y marcado de superficies, conforme al proyecto técnico aprobado por el Ayuntamiento Pleno. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado en régimen ordinario, con tramitación anticipada sujeta a la existencia de crédito presupuestario.

Obras de renovación y mejora de la iluminación del cuadro S10 en Sant Feliu de Guíxols

Contratación de obras para la renovación e mejora de la iluminación del cuadro S10 de Sant Feliu de Guíxols. El proyecto simplificado abarca la intervención en 194 puntos de luz y líneas de alumbrado público. Las tareas objeto de contratación se definen en el apartado H del Pliego de Prescripciones Técnicas. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y requiere empresas clasificadas en el grupo I, subgrupo 1, categoría 2 en instalaciones eléctricas.

Obras de dotación de césped y vallado de pista de tenis en Castellar de Santiago

Contrato administrativo de obras para la ejecución de la dotación de césped y vallado de una pista de tenis en Castellar de Santiago. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado, con el precio como único criterio de selección. La empresa adjudicataria deberá cumplir la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales y de gestión medioambiental de residuos.

Obras de construcción del puente del Enebro sobre el Barranco de los Ballesteros

Contrato de obras para la construcción del puente del Enebro sobre el Barranco de los Ballesteros. El contratista ejecutará los trabajos conforme al proyecto aprobado por la Administración, bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se establece un precio cierto en euros, con plazo de ejecución determinado desde el acta de replanteo. El contrato incluye ensayos y análisis de materiales, así como la posibilidad de ejecución de trabajos de urgencia en caso de peligro inminente.

Redacción de Proyecto y Ejecución de Obras de Circuito Deportivo de Pumptrack en Miajadas

Se licita la redacción del proyecto técnico y la ejecución de las obras de construcción de un circuito deportivo de pumptrack en el parque Laguna Nueva de Miajadas, Cáceres. El contrato comprende tanto la elaboración de la documentación de proyecto como la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, así como la ejecución material de todas las obras necesarias para la puesta en funcionamiento de la instalación deportiva.

Contrato de obras de mejora de infraestructuras viarias municipales en Lamas-Castelo, Sixto-Barrio y Pardesoa

Contrato de obras para la mejora de infraestructuras viarias municipales en tres núcleos poblacionales: Lamas-Castelo, Sixto-Barrio y Pardesoa. El proyecto técnico define las características técnicas y administrativas de las actuaciones viarias a ejecutar. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y requiere que el empresario acredite solvencia económica, financiera y técnica. Las proposiciones que superen el presupuesto base de licitación serán automáticamente descartadas. El pago se realizará en función de la prestación realmente ejecutada.