Licitación Obras de reforma pabellón polideportivo Vilar RV1

Obras de reforma integral de edificio, control de acceso y aparcamiento público en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de Badajoz

Se licita un contrato de obras para la reforma integral de un edificio administrativo de acceso, incluyendo la instalación de un sistema de control de acceso, la dotación de aparcamiento público y la mejora de la urbanización de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ubicada en Badajoz. Las obras se ejecutarán conforme al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de obligado cumplimiento. El procedimiento utilizado es el abierto, garantizando igualdad de trato y transparencia en la selección de la oferta más ventajosa.

Obras de acondicionamiento del pavimento de pista municipal en Arxemil, O Corgo

Contrato de obras para el acondicionamiento del pavimento de la pista municipal identificada como 014-109 Boelle – A Pedra – LU-P29-18, ubicada en Arxemil, O Corgo. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto técnico especificado y las prescripciones del pliego de condiciones técnicas. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado abreviado, con criterios de valoración cuantificables mediante fórmulas matemáticas. El contrato no está sujeto a regulación armonizada.

Obras de remodelación de pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola

Contratación de obras para la remodelación de dos pistas de voleibol playa en el Polideportivo de Bunyola mediante procedimiento abierto simplificado sumario. Las actuaciones consisten en la adecuación topográfica de los terrenos y la realización de la superficie deportiva, conforme al proyecto redactado por el arquitecto Miquel Corró Campaner. El objeto responde a la necesidad de mejorar la seguridad y funcionalidad de las instalaciones deportivas actuales.

Contrato de obras de ampliación de cementerio municipal con aparcamiento

Contrato de obras para la ampliación de un cementerio municipal que incluye trabajos de explanación, limpieza del terreno, albañilería, pavimentación, metalistería y paisajismo. El proyecto técnico comprende también la ejecución de un aparcamiento asociado. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado según los códigos CPV especificados, cuyo valor estimado no supera el umbral de armonización.

Obras de construcción del mirador elevado en la Laguna de Sils y desmantelamiento del existente - Ayuntamiento de Sils

Contratación de las obras comprendidas en el proyecto de construcción de un mirador elevado en la Laguna de Sils, incluyendo el desmantelamiento del mirador existente. El proyecto fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local en mayo de 2026 y definitivamente en julio de 2026. El plazo de ejecución establecido es de dos meses a contar desde el día siguiente al acta de comprobación del replanteo. La ejecución de las obras incluye la realización de un acta de recepción al término de los trabajos y un período de garantía de un año o superior según oferta.

Obras de recuperación integral y consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real

Contratación de obras de recuperación integral mediante consolidación estructural del Pabellón municipal de deportes de Puerto Real, financiado a través del Plan Cádiz Marcha 2026 de la Diputación Provincial. Las obras incluyen todos los conceptos determinados en el proyecto técnico, así como gastos generales, seguros, transportes y mejoras que el contratista estime oportuno ofertar. La empresa adjudicataria deberá mantener los precios ofertados durante la vigencia del contrato y constituir una garantía definitiva equivalente al cinco por ciento del precio final sin IVA.

Obras de ampliación y mejora del albergue de peregrinos en Briallos

Contratación de obras de ampliación y mejora del albergue de peregrinos ubicado en el polígono 204 de Briallos. El proyecto, redactado por el arquitecto Miguel Astiazarán Goñi, incluye trabajos generales de construcción e ingeniería civil clasificados como rehabilitación. La ejecución se somete a procedimiento abierto simplificado con criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, permitiendo participar a cualquier empresa interesada y estableciendo un máximo de subcontratación del setenta por ciento.

Obras de reforma y mejora del complejo polideportivo municipal de Lantejuela

Contratación de obras de actuaciones de reforma en el complejo polideportivo municipal de Lantejuela, Sevilla. Las obras incluyen trabajos en campo de césped y otras mejoras en las instalaciones deportivas municipales. El contrato se financia al cien por cien mediante subvención de la Diputación Provincial de Sevilla destinada a construcción y renovación de equipamientos municipales. El presupuesto base de licitación asciende a 947.278,75 euros, con sistema de retribución mediante precios unitarios.

Contrato de obras de construcción de almacén municipal en Azlor

Contratación de obras para la construcción de un almacén municipal ubicado en polígono 1 parcela 285 de Azlor. El proyecto, redactado por el arquitecto José Antonio Pardina Mata, contempla un plazo de ejecución de seis meses. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado sumario, aplicando como único criterio de selección la mejor relación calidad-precio.

Contrato de obras de acondicionamiento de nave municipal como vivero de empresas en Arquillos

Contratación de obras para acondicionar una nave municipal destinada a funcionar como vivero de empresas en el municipio de Arquillos, provincia de Jaén. El proyecto, redactado por la arquitecta Eva Merino Bautista en julio de 2025, incluye trabajos de construcción y acondicionamiento del inmueble. La iniciativa forma parte del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, cofinanciada por la Diputación Provincial y fondos propios del Ayuntamiento.