Reparación, acondicionamiento y mejora de caminos rurales en el término municipal de Yátova. Subvención Ministerio Dana2024

Contrato de obra de pavimentación y separación de pluviales en la calle de A Igrexa de Miño

Contrato de ejecución de obras de pavimentación y separación de pluviales en la vía pública mediante procedimiento abierto simplificadísimo. El proyecto incluye actuaciones de conservación y mantenimiento con instalación de nuevos servicios sin modificar la geometría de la calle. Se requiere autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural por ubicarse en área de protección arqueológica. Las obras comprenden itinerario peatonal accesible conforme a normativa vigente.

Contrato de obras de mejora de instalaciones y pavimentos en camino de acceso a Lupiñén

Contrato administrativo de obras para la mejora de las instalaciones existentes y la capa de rodadura del camino municipal de acceso a Lupiñén. El proyecto técnico, redactado por ingenieros técnicos especializados, ha sido aprobado por los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Huesca y por el pleno municipal. Las obras, una vez finalizadas, serán susceptibles de entrega e inmediata puesta en servicio. La ejecución se financiará mediante subvención de la Diputación Provincial de Huesca dentro del Programa de Obras y Servicios.

Obras de pavimentación de aceras 2026 financiadas por el Plan Avanzamos de la Diputación Provincial de Badajoz

Contrato de obras para la pavimentación de aceras durante el ejercicio 2026, promovido por la Diputación Provincial de Badajoz en el marco del Plan Avanzamos. Las obras se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas recogidas en la memoria del proyecto, con un sistema de precios unitarios. El contrato no se divide en lotes debido a la necesidad de coordinación técnica integral en su ejecución.

Obra de adecuación del nuevo tramo de vial de servicios en el Aeropuerto de Castellón

Contratación de obra consistente en la adecuación y construcción de un nuevo tramo de vial de servicios en el Aeropuerto de Castellón. Los trabajos incluyen la preparación del terreno para conseguir regularidad en la base del firme y la ejecución de un vial de cuatro metros de ancho diseñado para tráfico pesado T32, con una longitud estimada de ciento ochenta metros. El adjudicatario será responsable del aporte de materiales, maquinaria, personal, señalización y cerramiento de las áreas de trabajo.

Obras de mejora de calles en el municipio de Gobernador

Contratación de obras para la mejora integral de las calles Eras y Córdoba mediante demolición de pavimentos existentes, movimiento de tierras, ejecución de infraestructuras de saneamiento, reconstrucción de firmes y pavimentación final. Los trabajos se ejecutarán bajo contrata con un plazo de cinco meses y garantía de un año desde la recepción de la obra. El proyecto forma parte del Plan Provincial de Obras y Servicios correspondiente al período 2026-2027.

Obras de rehabilitación de firmes en caminos rurales de las parroquias de Chacín y Maroñas

Contratación de obras de rehabilitación y reparación de firmes en caminos públicos ubicados en las parroquias de Chacín y Maroñas. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de pavimentación y mejora de la superficie de rodadura en vías rurales, con un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de replanteo. Los trabajos se desarrollarán conforme a los requisitos técnicos, de seguridad y salud, y de gestión de residuos de construcción establecidos en la normativa aplicable.

Contrato de obras de reparación y urbanización de firmes en viales de Miajadas, Casar de Miajadas y Alonso de Ojeda

Se contrata la ejecución de obras de reparación y urbanización de firmes en viales distribuidas en tres zonas: Miajadas, Casar de Miajadas y Alonso de Ojeda. Las actuaciones comprenden intervenciones en avenidas, calles y plazas de estos municipios extremeños. El proyecto, redactado por Álvaro Uclés Llanos, arquitecto técnico, incluye mediciones, presupuestos detallados y justificación de precios. La licitación se divide en lotes independientes ejecutables por separado, permitiendo flexibilidad en la adjudicación. Se utiliza procedimiento abierto con criterios de mejor relación calidad-precio.

Obras de ejecución en el aglomerado Barbazán-Lueiro

Contrato de obras de ejecución comprendidas en los planes provinciales. Las obras se ejecutarán conforme a proyecto técnico que incluye estudio de seguridad y salud así como gestión de residuos de construcción y demolición. Se aplica procedimiento simplificado no sujeto a regulación armonizada. El presupuesto base de licitación constituye el límite máximo de gasto, incluido impuesto sobre el valor añadido. No procede revisión periódica de precios.

Obras de reparación de pavimentos en aceras y calzadas del viario del sector SUO.CH-4 del Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Contrato de obras para la reparación integral de pavimentos en aceras y calzadas del viario correspondiente al sector SUO.CH-4 del Plan General de Ordenación Urbana de Vélez-Málaga. Las obras incluyen la ejecución según proyecto aprobado por la Administración, con cobertura de créditos presupuestarios específicos. El proyecto cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y sus reglamentos de desarrollo.