Licitación Reparación de Caminos en Illescas

Contrato de obras de reparación de caminos municipales dañados en Illescas

Se licita la ejecución de obras de reparación y acondicionamiento de los caminos municipales deteriorados del municipio de Illescas. El contrato tiene naturaleza administrativa de obras conforme a la normativa de contratación pública aplicable. La empresa adjudicataria deberá ejecutar las intervenciones conforme al proyecto técnico referenciado y las prescripciones técnicas establecidas en el pliego correspondiente. Se admite la posibilidad de presentar proposiciones por lotes, con sujeción a las limitaciones que se especifiquen en la documentación contractual.

Obras de mejora de la seguridad vial y acondicionamiento de la carretera DP-0511 en Ervedins-Loureda

Contratación de obras destinadas a mejorar la seguridad vial y acondicionar la carretera DP-0511 en la zona de Ervedins-Loureda. Se trata de un procedimiento simplificado no sujeto a regulación armonizada, cuya adjudicación queda condicionada a la efectiva consolidación de los recursos de financiación. El contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a un proyecto técnico detallado, incluyendo análisis del ámbito de actuación, gestión de afecciones territoriales y adecuada disposición de medios auxiliares.

Obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuelas en Paymogo

Se licitan las obras de reparación del firme del Camino de Las Peñuelas en Paymogo, municipio de Huelva, de titularidad municipal. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado sumario. El presupuesto base de licitación asciende a 33.140,74 euros IVA incluido. La financiación procede de recursos externos derivados de resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial. El plazo de ejecución es de un mes, siendo modificable si se establece como criterio de adjudicación.

Obras de renovación urbana sostenible del Passeig Neptú en Sant Llorenç des Cardassar

Contratación de obras para la renovación urbana sostenible de un tramo del Passeig Neptú en la localidad de S'Illot, Sant Llorenç des Cardassar. El proyecto incluye demoliciones, drenaje y saneamiento, instalación fotovoltaica, pavimentación, puntos de recarga eléctrica, alumbrado público, jardinería y mobiliario urbano. Las obras no pueden ejecutarse con medios propios del Ayuntamiento y se someten a procedimiento abierto con tramitación ordinaria y licitación electrónica.

Contrato de obras de mejora de instalaciones y pavimentos en camino de acceso a Lupiñén

Contrato administrativo de obras para la mejora de las instalaciones existentes y la capa de rodadura del camino municipal de acceso a Lupiñén. El proyecto técnico, redactado por ingenieros técnicos especializados, ha sido aprobado por los servicios técnicos de la Diputación Provincial de Huesca y por el pleno municipal. Las obras, una vez finalizadas, serán susceptibles de entrega e inmediata puesta en servicio. La ejecución se financiará mediante subvención de la Diputación Provincial de Huesca dentro del Programa de Obras y Servicios.

Obras de ampliación y mejora del camino municipal que conecta Viadeiro y Bañobre

Contratación de obras de ampliación y mejora del camino municipal 1c.1.0166 que conecta los núcleos de Viadeiro y Bañobre. El contrato incluye la ejecución de las obras conforme al proyecto técnico, con sujeción a los estudios de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción. Se realizará mediante procedimiento abierto simplificadísimo o simplificado abreviado, con mejora de precios mediante baja respecto al presupuesto base de licitación.

Obras de construcción de itinerario peatonal en el enlace N-I-420 de Ordizia

Licitación de obras para la construcción de un itinerario peatonal en el enlace de la carretera nacional N-I-420 en Ordizia, promovida por la Diputación Foral de Gipuzkoa. El proyecto incluye la ejecución de infraestructura peatonal que mejorará la conectividad y seguridad de los desplazamientos no motorizados en la zona del enlace vial. Las obras se desarrollarán conforme a los proyectos técnicos correspondientes con un presupuesto de licitación de aproximadamente 475.910 euros.

Obras de mejora, acondicionamiento y nuevos baños en el Paseo Sant Feliu de Barruera

Contratación de obras de ejecución para la mejora integral del Paseo Sant Feliu en Barruera, que incluyen el reacondicionamiento de una pasarela peatonal de ochenta y un metros de longitud con sustitución de pavimento en madera tratada, saneamiento de estructura metálica y reparación de barandillas e iluminación, construcción de un nuevo volumen de baños públicos bajo escalera metálica existente con cabina adaptada e instalaciones, y pavimentación de ciento treinta y seis metros lineales del paseo a la entrada de la localidad.

Obras de mejora y acondicionamiento de caminos públicos en Jerez de los Caballeros

Contrato administrativo de obra para la mejora y acondicionamiento de caminos públicos situados en el término municipal de Jerez de los Caballeros. Las prestaciones incluyen trabajos de reacondicionamiento, construcción y mejora de caminos y superficies empedradas. El contrato se enmarca en las medidas urgentes de reparación de infraestructuras municipales derivadas de daños meteorológicos, financiado mediante subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Obras de condicionamiento del vial de acceso a papelera del Ayuntamiento de Allo

Contratación de obras para el acondicionamiento del vial de acceso a una instalación de papelera. El Ayuntamiento de Allo licita mediante procedimiento abierto la ejecución de estas obras infraestructurales, que incluyen servicios profesionales de asistencia técnica sin coste adicional. El contrato se financia con cargo a la partida de acondicionamiento de caminos vecinales e infraestructuras, con plazo de ejecución hasta abril de 2027 e inicio obligatorio antes de diciembre de 2026.