Licitación Reparación Zona Verde Sur - Olmeda de las Fuentes

Obras de rehabilitación integral de vías públicas en Torres de Segre

Contratación de la ejecución completa de obras de rehabilitación vial que comprende derribos, movimientos de tierras, pavimentación, redes de alcantarillado y pluviales, abastecimiento de agua potable, canalizaciones de servicios, riego de jardinería, recolocación de alumbrado público, señalización vial, gestión de residuos y seguridad en obra. Las actuaciones se desarrollarán en cuatro fases técnicas en las calles La Vall, La Creu y avenida Pau Casals del municipio de Torres de Segre, bajo responsabilidad contractual única para garantizar la integración funcional de pavimentos, redes, accesibilidad y seguridad vial.

Contrato de obras de acerados en calle Los Chorros de Los Ángeles - Ayuntamiento de Los Ángeles

Contratación de obras de construcción de acerados en la calle Los Chorros del núcleo de Los Ángeles, incluidas en la actuación 26.1 del Plan Cádiz Marcha + 2026 de la Diputación Provincial de Cádiz. Las obras comprenden el levantamiento de solería, bordillos y material de relleno existentes, demolición parcial del solado para crear un nivel único, colocación de nuevos bordillos y solado, hormigonado del espacio trasero del segundo bloque y gestión de residuos. El procedimiento de contratación es abierto simplificado con criterios de adjudicación basados en oferta económica y ampliación del plazo de garantía.

Obras de reparación y restitución de elementos dañados por fenómenos meteorológicos adversos en el Cementerio Municipal de Moraleja

Contratación de obras para reparar y restituir los elementos del Cementerio Municipal de Moraleja afectados por fenómenos meteorológicos adversos. Las actuaciones incluyen trabajos de drenaje, pavimentación, construcción de vías de acceso y acondicionamiento de caminos peatonales, con el objetivo de garantizar la durabilidad de la infraestructura, facilitar el mantenimiento y reducir la vulnerabilidad ante futuros episodios de lluvia.

Contrato de obras de reparación de pavimentos e infraestructuras viarias en Atarfe

Licitación de obras de reparación de pavimentos e infraestructuras viarias promovida por el Ayuntamiento de Atarfe. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto considerando criterios cuantificables: oferta económica e incremento de unidades de obra, plazo de ejecución y planning de obra con compromiso de adscripción de medios. Se requiere clasificación como contratista de obras dado que el valor estimado supera los quinientos mil euros.

Obras de saneamiento e reparación de estradas en Santo Isidro

Contratación de obras de saneamiento, sumidoiros y reparación de estradas en Santo Isidro mediante procedimiento abierto simplificado. El Concello de A Pobra do Caramiñal licita estas obras de infraestructura para mejorar los sistemas de saneamiento y las vías de acceso en la zona. Se trata de un contrato de carácter anual con financiación municipal, que requiere empresa especializada en obras de construcción e infraestructuras.

Obras de renovación de aceras y urbanización de la calle de las Higueras en Santa Eulalia de Puig-oriol, Llucá

Contrato de obras administrativas para la renovación integral de las aceras de la calle de las Higueras en el núcleo de Santa Eulalia de Puig-oriol, municipio de Llucá. Las actuaciones comprenden la renovación de pavimentos, corrección de alineaciones y pendientes, adecuación de elementos urbanos, renovación del alumbrado público y ejecución de una mejora voluntaria única relacionada con seguridad vial, protección de arboleda y reparación de acometidas de saneamiento. El plazo de ejecución es de un mes desde la formalización del acta de replanteig. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado abreujado.

Obras de aglomerado viario en caminos y calles del municipio de Ribadesella

Contratación de obras de aglomerado viario en distintos caminos y calles del municipio de Ribadesella. El contrato incluye la ejecución de labores de pavimentación asfáltica con un presupuesto base de licitación de ciento veintiún mil noventa y nueve euros con IVA incluido. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado sumario conforme a la normativa de contratos del sector público.

Obras de mejora de la red de drenaje en O Piñal

Contratación de obras para la mejora de la red de drenaje en la localidad de O Piñal. El contrato incluye la ejecución de trabajos de drenaje conforme al proyecto técnico, con obligaciones relativas a seguridad y salud en la construcción, gestión de residuos de construcción y demolición, y reposición de servicios afectados. La propuesta económica debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido y se realizará mediante baja respecto al presupuesto base de licitación establecido.

Obras de reforma del colector de evacuación de aguas residuales de la calle Gorguel

Contratación de obras para la reforma integral del colector de evacuación de aguas residuales ubicado en la calle Gorguel. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado en base a la mejor relación calidad-precio. La ejecución de estas obras forma parte del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de Valencia, cuya financiación está condicionada a la concesión de la subvención correspondiente.

Obras de mantenimiento, reparación y mejoras menores de redes de agua y saneamiento - Aigües de L'Horta

Acuerdo marco para la ejecución de obras de mantenimiento, reparación y actuaciones menores en las redes de agua potable y saneamiento gestionadas por Aigües de L'Horta. Los trabajos incluyen intervenciones de conservación y mejora de infraestructuras hidráulicas. El contrato se estructura mediante un acuerdo marco con múltiples adjudicatarios, sin garantía de volumen mínimo de actuaciones.