Licitaciones.io
Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Plaza de san marcos, El baldío, Tenerife, Canarias, España

Anuncio de Licitación

11/04/2024

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

11/04/2024

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

02/05/2024

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

31/05/2024

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

02/07/2024

Perfil del Contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Repavimentación de calles en Tegueste

Licitaciones públicas: repavimentación de varias calles del municipio. Ayuntamiento de La Villa de Tegueste, Canarias.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de La Villa de Tegueste

Perfil del contratante

Ayuntamiento de La Villa de Tegueste

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

1.148.682,97 €

Importe sin impuestos

1.073.535,49 €

Valor estimado del contrato

1.259.630,90 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

11/04/2024

Ultima actualización

02/07/2024

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

4 Meses

Códigos CPV

45233294 - Instalación de señalización viaria

45233251 - Trabajos de repavimentación

45233200 - Trabajos diversos de pavimentación

45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas

Título oficial

Repavimentación de varias calles del municipio

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 02/05/2024

Presentación

A uno o varios lotes

Cantidad máxima de presentación de lotes

5

Cantidad máxima de lotes adjudicados

5

Período disponibilidad documentos

-

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Ver cláusula 9 del PCAP y apartado H.1 del CCP. Se debe presentar el Anexo I y, en su caso, los Anexos III, IV, V y VI

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Ver cláusula 9 del PCAP y apartado H.1 del CCP. Se debe presentar el Anexo I y, en su caso, los Anexos III, IV, V y VI

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Especial - x5
  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Reduccion del plazo de ejecución: 20%
  • Oferta economica: 80%

Documentos

Lotes

Lote 1

Adjudicado

Calle Miravala, en El Socorro

Importe

271.948,93 €

Importe sin impuestos

254.157,88 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Motivar la presente resolución en el hecho de que la empresa adjudicataria de cada lote es la que presenta la oferta con mejor puntuación, siendo por tanto la oferta con mejor calidad- precio, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley.

Adjudicado a

—

Importe adjudicado

182.885,65 € -33%

Participantes

7

Fecha adjudicación

28/05/2024

Lote 2

Adjudicado

Placeta Pedro Díaz Melián y tramo de Calle El Tejar

Importe

171.279,14 €

Importe sin impuestos

160.073,96 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Motivar la presente resolución en el hecho de que la empresa adjudicataria de cada lote es la que presenta la oferta con mejor puntuación, siendo por tanto la oferta con mejor calidad- precio, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley.

Adjudicado a

—

Importe adjudicado

130.268,11 € -24%

Participantes

6

Fecha adjudicación

28/05/2024

Lote 3

Adjudicado

Camino Hondo, en Pedro Álvarez. Fase I

Importe

238.658,76 €

Importe sin impuestos

223.045,57 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Motivar la presente resolución en el hecho de que la empresa adjudicataria de cada lote es la que presenta la oferta con mejor puntuación, siendo por tanto la oferta con mejor calidad- precio, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley.

Adjudicado a

—

Importe adjudicado

161.691,31 € -32%

Participantes

7

Fecha adjudicación

28/05/2024

Lote 4

Adjudicado

Calle Los Pobres

Importe

271.799,94 €

Importe sin impuestos

254.018,64 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Motivar la presente resolución en el hecho de que la empresa adjudicataria de cada lote es la que presenta la oferta con mejor puntuación, siendo por tanto la oferta con mejor calidad- precio, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley.

Adjudicado a

—

Importe adjudicado

216.424,13 € -20%

Participantes

4

Fecha adjudicación

28/05/2024

Lote 5

Adjudicado

Calle Federico Fajardo y tramo de Calle El Tejar

Importe

194.996,20 €

Importe sin impuestos

182.239,44 €

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Motivar la presente resolución en el hecho de que la empresa adjudicataria de cada lote es la que presenta la oferta con mejor puntuación, siendo por tanto la oferta con mejor calidad- precio, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley.

Adjudicado a

—

Importe adjudicado

169.134,79 € -13%

Participantes

3

Fecha adjudicación

28/05/2024

Licitaciones similares

Obra de mejora del firme de varias vías en San Bartolomé de Tirajana

Contrato de ejecución de obra para la rehabilitación superficial del pavimento de diversas vías y tramos de la red viaria municipal en San Bartolomé de Tirajana. Los trabajos comprenden el fresado del pavimento existente, la reposición de la capa de rodadura, la adecuación de elementos de vía afectados, incluida señalización vertical y horizontal, balizamiento, y puesta a cota de registros e imbornales. El proyecto fue redactado por ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Abierto simplificado·Maspalomas·Pub. 09/10/2026
Presupuesto1.573.065,12 EUR
En Plazo
Fin presentación29/10/2026
Ver detalles

Contrato de obras de acondicionamiento y mejora de la Plaza Castrotorafe

Licitación de obras para el acondicionamiento y mejora integral de la Plaza Castrotorafe. El contrato incluye la ejecución de trabajos de reforma y mejora de esta plaza pública, cuyas características técnicas y alcance se detallan en la memoria del proyecto, planos y prescripciones técnicas. La selección del adjudicatario se realizará mediante criterios múltiples que valoran la experiencia técnica, capacidad de equipos y maquinaria del licitador, así como el coste del ciclo de vida de la obra.

Ayuntamiento de Salamanca
Restringido·Salamanca·Pub. 09/10/2026
Presupuesto161.155,97 EUR
En Plazo
Fin presentación26/10/2026
Ver detalles

Suministro e instalación de marcas viales, señalización y barreras de seguridad en la carretera provincial DP 2302 entre Hospital y Brens en Dumbría, A Coruña

Contratación del suministro y ejecución de marcas viales, señales de tráfico y barreras bionda para mejorar la seguridad vial en la carretera provincial DP 2302 que conecta Hospital con Brens. Los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 2+100 y el 5+890 en el municipio de Dumbría, en la provincia de A Coruña. El contrato incluye el suministro de materiales y su instalación conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Abierto simplificado·Provincia de La Coruña·Pub. 09/10/2026
Presupuesto175.925,28 EUR
En Plazo
Fin presentación02/11/2026
Ver detalles

Obras de reparación y restitución de capas de rodadura en calzadas del municipio de Salteras

Contrato de obras para la reparación y restitución de capas de rodadura en diversas calzadas de tráfico rodado del municipio de Salteras. Las vías presentan terminación asfáltica dañada por el uso, disgregación del árido, pérdida de betún, fisuración y otras afecciones que favorecen la entrada de humedad. El contratista será responsable de la calidad y durabilidad de la capa de rodadura ejecutada, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones administrativas particulares y el proyecto técnico aprobado.

Ayuntamiento de Salteras
Abierto simplificado·Salteras·Pub. 09/10/2026
Presupuesto63.422,18 EUR
En Plazo
Fin presentación26/10/2026
Ver detalles

Obras de renovación de cinco caminos municipales en Ponte Caldelas

Contratación de obras para la renovación de cinco caminos municipales en Ponte Caldelas, financiada mediante subvención de la Diputación de Pontevedra dentro del Plan Extraordinario Vía Depo 2026. El procedimiento de licitación es abierto simplificado, con plazo de ejecución de diez semanas y obligaciones de finalización según las bases reguladoras del programa de subvención.

Ayuntamiento de Ponte Caldelas
Abierto simplificado·Ponte caldelas·Pub. 09/10/2026
Presupuesto106.134,58 EUR
En Plazo
Fin presentación29/10/2026
Ver detalles

Obras de mejora de servicios locales básicos con intervención en parque infantil y construcción de pista de tenis en Argamasilla de Calatrava

Licitación de obras administrativas para la construcción e instalación de mejoras en servicios locales básicos en Argamasilla de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real. El contrato comprende la intervención en el parque infantil del Centro de Educación Primaria Rodríguez Marín y la ejecución de una pista de tenis. Se trata de un contrato de obras clasificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, cuya adjudicación se realizará atendiendo exclusivamente al criterio de precio. La ejecución de estas prestaciones incluye todos los medios auxiliares, señalización y balizamiento necesarios para garantizar la correcta realización de los trabajos en condiciones de seguridad.

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
Abierto simplificado·Argamasilla de calatrava·Pub. 09/10/2026
Presupuesto56.415,70 EUR
En Plazo
Fin presentación26/10/2026
Ver detalles

Obras de pavimentación y acondicionamiento de la Calle Santa Cruz en Broto

Contratación de obras de acondicionamiento y pavimentación del tramo superior de la Calle Santa Cruz en Broto, consistentes en la ejecución de soleras de hormigón armado de 18 centímetros de espesor con diferentes acabados para zonas de circulación y aparcamiento, incluyendo caz central prefabricado y encintado perimetral con losas de piedra local. Las obras se financian al amparo de la Convocatoria de Subvenciones Plan Provincial de Cooperación Económica de Obras y Servicios de Competencia Municipal de 2026.

Ayuntamiento de Broto
Abierto simplificado·Oto·Pub. 09/10/2026
Presupuesto76.288,27 EUR
En Plazo
Fin presentación26/10/2026
Ver detalles

Obras de rehabilitación de firme en carreteras provinciales de As Nogais - Diputación de Lugo

Contratación de obras de rehabilitación y repavimentación de firme en dos tramos de carreteras provinciales en As Nogais, Lugo. Los trabajos comprenden la reparación de la carretera LU-P-0707 entre Armesto y Nogais, y de la carretera LU-P-3702 entre As Nogais y Lamas. El plazo de ejecución estimado es de cuatro meses, con un presupuesto base de licitación de aproximadamente doscientos treinta y dos mil euros, incluyendo IVA.

Diputación provincial de Lugo
Abierto·Lugo·Pub. 09/10/2026
Presupuesto210.863,66 EUR
En Plazo
Fin presentación04/11/2026
Ver detalles

Obras de rehabilitación de firmes en carreteras provinciales de Monterroso y Leborei

Contratación de obras de rehabilitación y repavimentación de firmes en dos tramos de carreteras provinciales en Lugo: la carretera LU-P-3301 entre Monterroso y Marco (3,76 kilómetros) y la carretera LU-P-3306 entre Leborei y Tarrio (3,84 kilómetros). Las obras incluyen la ejecución de mezclas bituminosas con un plazo de cuatro meses. Se estima un valor de contrato superior a cien mil euros, siendo necesaria la acreditación de solvencia técnica en trabajos viales con firmes bituminosos.

Diputación provincial de Lugo
Abierto·Lugo·Pub. 09/10/2026
Presupuesto127.830,20 EUR
En Plazo
Fin presentación04/11/2026
Ver detalles

Contrato de obras de drenaje y seguridad vial en caminos municipales del Ayuntamiento de As Neves

Contratación de obras destinadas a mejorar el drenaje y la seguridad vial en varios caminos municipales de As Neves mediante labores de mantenimiento de carreteras y repavimentación de calzadas. El proyecto, redactado por ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, abarca seis vías municipales sin modificar su trazado ni rasante. La ejecución se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con financiación mixta de la Diputación y el Concello.

Ayuntamiento de As Neves
Abierto simplificado·Nieves·Pub. 09/10/2026
Presupuesto104.326,91 EUR
En Plazo
Fin presentación29/10/2026
Ver detalles