Licitaciones de Trabajos generales de construcción en Castilla-La Mancha

Contrato de obras de construcción de edificio para usos múltiples en Palomares del Campo

Se licita la ejecución de obras correspondientes al proyecto de construcción de un edificio de nueva planta para usos múltiples, distribuido en dos plantas sobre rasante, situado en la Plaza del Coso número trece de Palomares del Campo en la provincia de Cuenca. La parcela se encuentra en suelo urbano sin construcciones previas. El procedimiento de adjudicación será abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, atendiendo a múltiples criterios de valoración.

Obras de rehabilitación de la fachada y torreón noreste de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil en Valmojado

Licitación de obras de rehabilitación correspondientes a la fachada y torreón noreste de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil en Valmojado, promovida por el Ayuntamiento de Valmojado conforme al proyecto redactado por los arquitectos José Luis Juzgado de la Rosa, José Carlos López García y Vanesa Benítez Gómez. Se trata de la fase II de esta actuación de rehabilitación que forma parte del Plan extraordinario de inversiones de la Diputación Provincial de Toledo para el ejercicio 2026.

Obras de asfaltado de la calle Virgen del Pilar y prolongación del Camino al Boquerón de Estena en Navas de Estena

Contratación de obras de asfaltado para la mejora de infraestructura vial en Navas de Estena. El proyecto comprende la ejecución de labores de pavimentación en la calle Virgen del Pilar y la prolongación del Camino al Boquerón de Estena. La adjudicación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado sumario, con evaluación según criterios de mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución establecido es de un mes desde el acta de comprobación del replanteo.

Obras de reparación de acerado y asfaltado con mejora de red de abastecimiento de agua en Las Ventas de Retamosa

Contrato de obras administrativas que comprende la demolición, reposición y asfaltado de pavimentos, así como la reconfiguración y mejora de la red de distribución de agua potable en las calles Chozas de Canales y un tramo de la calle Fuensalida en Las Ventas de Retamosa. Los trabajos incluyen adecuación de registros, gestión de residuos y medidas de seguridad y salud en el trabajo, ejecutándose de forma coordinada para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Contrato de obras para desmantelamiento de báscula municipal y acondicionamiento urbano en Calle Aviación de El Carpio de Tajo

Contrato de obras administrativo destinado al desmantelamiento de la báscula municipal y acondicionamiento urbano en la Calle Aviación del municipio de El Carpio de Tajo. Las obras, definidas en el proyecto técnico redactado por la arquitecta María Hidalgo García, incluyen demoliciones, acondicionamiento del terreno, saneamiento, pavimentación urbana, jardinería y gestión de residuos. El contrato se ejecutará conforme a prescripciones técnicas y normativa de accesibilidad, con plazo de ejecución de tres meses y financiación procedente del Plan Provincial de la Diputación Provincial de Toledo.

Obras de finalización de edificios e instalaciones en el parque Elena de la Cruz de Cabanillas del Campo

Contratación de las obras de finalización de dos edificios incompletos destinados a quiosco-bar con aseos públicos y almacén de mantenimiento en el parque Elena de la Cruz, incluyendo la conexión del colector de saneamiento e instalaciones necesarias. El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo licita la conclusión de unas obras que fueron resueltas cuando contaban aproximadamente el cuarenta por ciento de su ejecución.

Obras de asfaltado en calles Nicaragua, Costa Rica y otras vías de Talavera de la Reina

Contrato de obras públicas para la ejecución de labores de asfaltado en diversas calles del municipio de Talavera de la Reina, incluyendo las vías Nicaragua y Costa Rica. Los trabajos se realizarán conforme al proyecto aprobado por la Administración y a las prescripciones técnicas establecidas en el pliego. La supervisión y dirección de los trabajos corresponderá a la dirección facultativa designada por el órgano de contratación, quien efectuará la inspección, comprobación y vigilancia del correcto desarrollo de la obra.

Obras de infraestructura eléctrica para nuevo suministro de 20.000 kW en Montalbo, Cuenca

Contratación de la redacción del proyecto técnico, ejecución de las obras de construcción y puesta en marcha de una nueva infraestructura eléctrica destinada a proporcionar un suministro de 20.000 kilovatios en la localidad de Montalbo, provincia de Cuenca. El contrato comprende todas las fases necesarias desde el diseño hasta la operatividad de la instalación.

Obras de pavimentación y asfaltado de capa rodadura en varias calles

Se licita la ejecución de obras de asfaltado de capa rodadura en varias calles mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato administrativo de obras incluye la pavimentación de la superficie de rodadura con un presupuesto base sin IVA de 99.235,44 euros. La adjudicación se realizará conforme a criterios de mejor relación calidad-precio, requiriendo la inscripción obligatoria de los licitadores en el ROLECE.

Obras de reparación y mantenimiento del cerramiento cinegético en montes de utilidad pública de Ciudad Real

Contratación de obras de reparación del cerramiento con malla cinegética en tres montes de utilidad pública ubicados en la provincia de Ciudad Real: Labradillos y Tolmillos, La Garganta y Peñas Negrillas. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con un valor estimado igual o inferior a dos millones de euros. Las obligaciones incluyen la ejecución de trabajos de reparación y mantenimiento de las infraestructuras de cierre cinegético en estos terrenos públicos destinados a aprovechamientos forestales y de caza.