Licitaciones de Trabajos generales de construcción en Castilla y León

Obras de rehabilitación de inmueble para vivienda de alquiler social en calle Humilladero

Contratación de obras de rehabilitación integral de un inmueble destinado a vivienda de alquiler social ubicado en la calle Humilladero. El proyecto comprende trabajos de reforma y adecuación del edificio conforme a los documentos técnicos del proyecto, incluyendo demoliciones, distribución de espacios, cobertura y acabados. La ejecución se realizará bajo supervisión técnica y cumplimiento de normativas de seguridad y salud en obra, con gestión de residuos según lo establecido en la documentación de proyecto.

Obras de redes y pavimentación en la calle Plaza Vieja de Alconaba

Contratación de obras de infraestructura consistentes en la ejecución de redes y pavimentación en la calle Plaza Vieja del municipio de Alconaba. La Diputación Provincial de Soria licita estas obras plurianuales enmarcadas en el Plan Diputación 2026, mediante procedimiento abierto simplificado sumario. El presupuesto base de licitación es inferior a ochenta mil euros, conforme a los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras de reforma de cubierta del Teleclub en Bolaños de Campos

Contratación de obras para la reforma de la cubierta del Teleclub ubicado en Bolaños de Campos, provincia de Valladolid. El objeto del contrato comprende la ejecución del proyecto técnico de reforma de cubiertas, clasificado bajo los códigos CPV 45261000-4 y 45261213-0. Se trata de un contrato administrativo de obras que será adjudicado al licitador que presente la oferta económica más competitiva, sin que se contemplen modificaciones ni prórrogas.

Obras de construcción de edificio municipal de usos múltiples en Bermillo de Sayago

Contratación de las obras de construcción de un edificio municipal de usos múltiples situado en la calle Salgado número 2 de Bermillo de Sayago. El proyecto comprende una edificación principal con dos salas y una edificación anexa destinada a almacén. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto, siendo la adjudicación por mejor relación calidad-precio.

Contrato de obras de desmontaje de graderío e instalación de cubierta metálica ligera en la Ciudad Deportiva de Benavente

Licitación de obras para la reforma de instalaciones deportivas consistente en el desmontaje del graderío existente e instalación de una cubierta metálica ligera sobre forjado plano en la Ciudad Deportiva de Benavente. El contrato regula las obligaciones administrativas, técnicas y económicas de los contratistas, así como los criterios de adjudicación, presentación de ofertas y garantías exigidas para la ejecución de estas obras de carácter plurianual.

Obras de rehabilitación de edificio municipal para vivienda en alquiler en Ligos - Ayuntamiento de Montejo de Tiermes

Licitación de obras de rehabilitación integral de un edificio municipal destinado a vivienda en alquiler, promovido por el Pleno del Ayuntamiento de Montejo de Tiermes en el marco del Plan Diputación 2026-27. Los trabajos incluyen la adaptación y mejora de la construcción existente para su uso residencial, conforme a normativas de accesibilidad, eficiencia energética y seguridad. La actuación se localiza en la localidad de Ligos, con un presupuesto de contratación de 61.983,47 euros.

Obras ordinarias de mejora vial entre rotondas en Segovia

Contratación de obras ordinarias para la ejecución de mejoras viales en el tramo comprendido entre la rotonda del Pastor y la rotonda del Paseo Campos de Castilla en el municipio de Segovia. Las obras se desarrollarán conforme al proyecto aprobado por la Administración, bajo supervisión de la dirección facultativa del contratante, que ejercerá funciones de inspección, vigilancia y comprobación de la correcta realización de la prestación según especificaciones técnicas y condiciones establecidas.

Obra de reforma integral del quirófano número 1 del Hospital Río Carrión en Palencia

Contratación de obra para la reforma del quirófano número 1 ubicado en el Hospital Río Carrión, perteneciente al Complejo Asistencial Universitario de Palencia. El contrato se rige por procedimiento abierto conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución de las obras se efectuará según las condiciones especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto de obras y el Pliego de Prescripciones Técnicas. La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia es la administración contratante responsable de satisfacer las necesidades de adecuación y modernización de las instalaciones quirúrgicas del hospital.

Contrato de obras de reforma y rehabilitación en edificio de equipamiento público municipal

Contrato administrativo de obras para la reforma y rehabilitación de un edificio de equipamiento público municipal. El procedimiento de selección será abierto simplificado, adjudicándose conforme a criterios de mejor relación calidad-precio. Los contratistas deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica. No se admite revisión de precios. El lugar y plazo de ejecución se especifican en el proyecto técnico de la obra.

Obras de mejora y adecuación de la Vía de la Plata en La Bañeza

Contrato de obras para la mejora y adecuación del tramo de la Vía de la Plata comprendido entre los Juzgados y el Centro de Salud de La Bañeza, en la provincia de León. Las obras incluyen trabajos de construcción de instalaciones urbanas de tuberías para agua y aguas residuales, así como repavimentación de calzadas. El plazo de ejecución es de dos meses y se ejecutará en la localización indicada del municipio bañezano.