Licitaciones de Trabajos generales de construcción en Castilla y León

Obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en Fafilas

Licitación de obras para la renovación integral de la red de abastecimiento de agua en la localidad de Fafilas, municipio de Villabraz (León). El proyecto, promovido por la Alcaldía del Ayuntamiento de Villabraz, tiene por objeto modernizar las infraestructuras hídricas existentes mejorando la eficiencia del suministro y la calidad del servicio a los vecinos. La inversión prevista es de setenta y cinco mil euros y contempla trabajos de preparación del terreno, instalación de tuberías y elementos conexos, así como las pruebas funcionales necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red renovada.

Obras de acondicionamiento de caminos rurales para prevención de incendios en Villagonzalo Pedernales

Contratación de obras de reparación y acondicionamiento de tres caminos rurales: Fuente Murcia, Páramo y Las Adoberas. La Diputación Provincial de Burgos licita estas obras mediante procedimiento abierto simplificado, incluidas en el Plan de Prevención de Incendios 2026-2027. Las obras se ejecutarán en el municipio de Villagonzalo Pedernales y requieren recursos especializados de personal y maquinaria que la administración no posee internamente.

Contratación de obras hidráulicas para instalación de fosa séptica en Tarancueña y sustitución de tubería de abastecimiento en Valvenedizo

Se licita la ejecución de obras hidráulicas consistentes en la instalación de una fosa séptica para depuración de residuales en Tarancueña y la sustitución de tramos de tubería de abastecimiento de agua en Valvenedizo, conforme al proyecto técnico redactado por ingeniero especializado. Las obras se acometerán mediante procedimiento abierto simplificado, con un plazo de ejecución de cuatro meses desde la comprobación del replanteo.

Contrato de obras de ampliación de cementerio en Cardeñajimeno - Junta Vecinal

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de ampliación del cementerio municipal de Cardeñajimeno. Las obras incluyen la ejecución de solera de cimentación, acabados, colocación de osarios prefabricados y realización de canalizaciones de instalaciones. El proyecto responde a la necesidad de ampliar la capacidad del cementerio existente para cubrir la demanda generada por el crecimiento demográfico. La adjudicación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado sumario.

Obras de ejecución de micropilotes in situ para la rehabilitación de las caballerizas del Palacio de Los Águila en Ávila

Contratación de obras de ejecución de micropilotes in situ para el proyecto de rehabilitación de las caballerizas y acondicionamiento del espacio exterior de acceso del Palacio de Los Águila. La licitación se realiza por procedimiento abierto simplificado con finalidad de adecuar el inmueble para convertirlo en Sede del Museo de Ávila y Prado Extendido, fase II, en la provincia de Ávila.

Obras de repavimentación del Camino Plaza de Toros en Carcedo de Burgos

Licitación de obras de repavimentación del Camino Plaza de Toros en la localidad de Carcedo de Burgos, convocada por la Alcaldía del Ayuntamiento de Carcedo de Burgos. El proyecto comprende la restauración y mejora del firme del citado camino mediante trabajos de pavimentación. La ejecución de estas obras de infraestructura vial local mejorará las condiciones de accesibilidad y circulación en la zona, beneficiando a la comunidad municipal. Presupuesto destinado a esta intervención de mejora de vías locales.

Contrato de obras de refuerzo de firme en el municipio de Val de San Lorenzo

Contrato administrativo de obras para el refuerzo de firme en el municipio de Val de San Lorenzo. Se licita mediante procedimiento abierto simplificado con adjudicación según criterios de mejor relación calidad-precio. El contrato incluye trabajos de construcción y mantenimiento, con plazo de ejecución y emplazamiento especificados en el proyecto técnico. Se requiere acreditación de solvencia económica, financiera y técnica de los licitadores interesados.

Ejecución de obras de carreteras de la Red Provincial de la Diputación de León

Contratación de obras de mejora, reparación y mantenimiento de carreteras pertenecientes a la Red Provincial de la Diputación de León. El proyecto se estructura en seis lotes diferenciados que incluyen intervenciones en San Juan de la Mata y otras cinco ubicaciones dentro de la provincia. Las obras incluyen dirección técnica, coordinación de seguridad y salud, y se ejecutarán bajo supervisión facultativa con criterios de adjudicación automáticos.

Contrato de obras de mejora y reforma del Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales

Contrato de obras para la mejora integral del edificio municipal del Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales, construido en 1988. El proyecto incluye actuaciones dirigidas a incrementar la accesibilidad para personas con movilidad reducida y mejorar los estándares de calidad y eficiencia energética del inmueble. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con adjudicación por criterio único de precio.

Contrato de obras de ampliación con eliminación de barreras arquitectónicas e instalación de ascensor en el Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de Zamora

Licitación de obras de ampliación dirigidas a eliminar barreras arquitectónicas mediante la instalación de un ascensor en el Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de Zamora, ubicado en Zamora. El proyecto, redactado por Aguirre y Duque Arquitectos, S.L.P., comprende la ejecución material de la obra con un plazo total de cinco meses. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado en régimen de tramitación económica ordinaria, con garantía definitiva exigida al adjudicatario.