Recibe alertas de licitaciones públicas en tiempo real
Te enviaremos una alerta cada vez que se publique una licitación que coincida con tu búsqueda
Concursos públicos de:
Licitaciones públicas Cataluña
Servicio de limpieza del centro de Umivale Activa en Balaguer
Contratación del servicio de limpieza integral para el centro de Umivale Activa ubicado en Balaguer, Lleida. El servicio incluye limpieza ordinaria y desinfección de las instalaciones, con una duración inicial de veinticuatro meses y posibilidad de prórroga. La empresa adjudicataria deberá contar con personal suficiente, especializado y formado en métodos de limpieza, higiene y seguridad laboral, siendo responsable de todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de empresario.
Contrato de obras de urbanización de la Avenida del Canal de las Salinas de los Muntells, segunda fase - Entidad Municipal Descentralitzada d'Els Muntells
Licitación de contrato de obras para la urbanización de la segunda fase de la Avenida del Canal de las Salinas en Els Muntells. La Entidad Municipal Descentralitzada d'Els Muntells licita la ejecución del proyecto de urbanización con financiación del presupuesto municipal y del Plan ImpulsDipta de la Diputación de Tarragona. El contrato comprende todas las despesas directas e indirectas necesarias para la ejecución normal de las obras, incluidos tasas de inspección, dirección de obras e impuestos aplicables.
Suministro de hidróxido cálcico para la planta de valorización energética de Campdorà
Licitación pública para el suministro de hidróxido cálcico destinado a la planta de valorización energética de Campdorà. El contrato, de carácter privado, se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificat abreujat con criterios automáticos. El presupuesto base se distribuye a lo largo de tres años naturales, durante los cuales la empresa adjudicataria deberá garantizar el suministro del producto químico inorgánico en las cantidades que efectivamente demande la instalación, según sus necesidades operativas reales.
Arrendamiento de nave industrial para almacén y aparcamiento de la Brigada Municipal del Ayuntamiento de Berga
Licitación pública para el arrendamiento de una nave destinada a almacén y aparcamiento de vehículos de la Brigada Municipal del Ayuntamiento de Berga. La nave debe tener una superficie construida mínima de novecientos metros cuadrados, con capacidad para albergar vehículos pesados, maquinaria y materiales. El contrato incluye criterios de adjudicación basados en la mejor relación calidad-precio, valorando mejoras como climatización y sistemas de seguridad perimetral.
Suministro e instalación de protección perimetral de seguridad para la red del Aeropuerto de FGC Movilidad
Procedimiento restringido para el suministro e instalación de equipos y servicios de protección perimetral de seguridad informática destinados a la red del Aeropuerto de FGC Movilidad. El contrato incluye la posada en servicio, licencias de software y una bolsa de horas de soporte técnico durante cinco años. Podrá ser modificado para atender necesidades de ampliación de cobertura, integración con sistemas corporativos y tareas de configuración técnica que no hayan podido determinarse con precisión en el momento de la licitación.
Contrato administrativo de obras para la restauración integral del Castell de Lladurs en su octava fase, incluyendo fachadas, pavimentos de iglesia, patios y muros exteriores
Se licita un contrato de obras para la restauración integral del Castell de Lladurs correspondiente a la octava fase del proyecto. Las actuaciones comprenden la restauración de fachadas, pavimentación de la iglesia, rehabilitación de los patios de acceso y sur, así como la restauración de los muros exteriores del Castell Sud. El contrato se adjudica mediante procedimiento abierto simplificado y no se divide en lotes debido a la necesidad de coordinación técnica y organizativa continuada de las diferentes prestaciones constructivas.
Contrato de obras para la renovación de la red de abastecimiento en baja en Lloret de Mar sector este
Licitación de obras para la renovación de la red de abastecimiento en baja en diversos tramos y calles del sector este de Lloret de Mar. El contrato se divide en dos lotes y comprende todas las actividades necesarias para ejecutar las obras definidas en el proyecto aprobado. La tramitación se realiza mediante procedimiento abierto ordinario de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.
Servicio de desarrollo de mesas de convivencia comunitaria del Consorcio de Osona de Servicios Sociales
Contratación de un servicio de apoyo a comunidades vecinales para el desarrollo de mesas de convivencia gestionadas por el Consorcio de Osona de Servicios Sociales. El contrato incluye el asesoramiento comunitario, la dinamización de espacios de encuentro vecinal y la gestión de actividades orientadas a mejorar la convivencia en el territorio de Osona. La empresa adjudicataria deberá contar con personal especializado en proyectos comunitarios y garantizar los recursos materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.
Suministro de vehículos en régimen de arrendamiento para el Consorcio Sociosanitario de Vilafranca del Penedès
Procedimiento abierto simplificado para la contratación del suministro de vehículos en modalidad de arrendamiento por parte del Consorcio Sociosanitario de Vilafranca del Penedès. El contrato incluye la prestación de servicios de alquiler de vehículos con duración y condiciones técnicas especificadas en el pliego de prescripciones técnicas. La contratación se regula conforme a la legislación aplicable, con posibilidad de prórroga según lo establecido en el cuadro de características específicas del expediente.
Servicio de instalación, mantenimiento y distribución de líneas eléctricas para la Feria de Muestras y eventos del Palacio de Ferias de Girona
Licitación de servicio integral de instalaciones eléctricas temporales para la Feria de Muestras de Girona, que incluye el suministro de líneas de distribución eléctrica, mantenimiento correctivo de las instalaciones permanentes del Palacio de Ferias y cobertura eléctrica a los eventos que se celebren. El servicio abarca una superficie total de 11.375 metros cuadrados distribuidos entre el Palacio de Ferias, zona de carpas en el Campo de Marte y parcelas del recinto exterior, durante los días que dure la celebración de la feria.
Concursos públicos de: