Acondicionamiento y mejora de infraestructuras vi arias pertenecientes a procedimientos de concentración parcelaria en la C.A. de Extremadura

Obras de mejora y humanización de las vías Juan Sebastián Elcano y Camino Viejo de la Cuesta del Molino en Puente Genil

Contratación de obras de mejora en dos vías urbanas de Puente Genil, Córdoba, incluidas en el Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027. Las actuaciones comprenden trabajos previos, demoliciones y ejecución coordinada de intervenciones sin fragmentación por lotes, garantizando la correcta ejecución secuencial de los trabajos y la seguridad de usuarios y trabajadores. La obra se ejecutará de forma integral bajo dirección técnica de la administración.

Obras de reparación de caminos agropecuarios dañados por incendios en el municipio de Cualedro

Se licita la ejecución de trabajos de recuperación y reparación de vías agrícolas de titularidad municipal dañadas por los incendios de agosto de 2025 en diversas localidades del municipio de Cualedro. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado con determinación de precios unitarios según trabajos realizados. El presupuesto base asciende a 247.400,15 euros sin IVA.

Obras de condicionamiento del vial de acceso a papelera del Ayuntamiento de Allo

Contratación de obras para el acondicionamiento del vial de acceso a una instalación de papelera. El Ayuntamiento de Allo licita mediante procedimiento abierto la ejecución de estas obras infraestructurales, que incluyen servicios profesionales de asistencia técnica sin coste adicional. El contrato se financia con cargo a la partida de acondicionamiento de caminos vecinales e infraestructuras, con plazo de ejecución hasta abril de 2027 e inicio obligatorio antes de diciembre de 2026.

Obras de mejora de la transitabilidad en caminos varios del municipio de Montalbán de Córdoba

Contratación de obras para mejorar la transitabilidad en varios caminos del término municipal de Montalbán de Córdoba. El proyecto incluye la construcción de acerado y aparcamientos en Ronda Norte, la creación de un parque infantil en Plaza de C. Ancha, y el adecentamiento del entorno del Colegio Público Rural Ana Charpentier de la Paz. Las actuaciones se financian a través del Plan de Humanización de Entornos Urbanos y Agenda Rural 2024-2027 y se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas del pliego de prescripciones.

Obras de reparación de caminos agrícolas dañados por incendios forestales en Monterrei

Contratación de obras para la recuperación de la funcionalidad de las vías agrícolas de titularidad municipal dañadas por los incendios forestales de agosto de 2025 en el municipio de Monterrei. Las actuaciones se ejecutan al amparo de la subvención concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la recuperación de daños en infraestructuras municipales afectadas por emergencias de protección civil.

Obras de mantenimiento y conservación de aceras en los núcleos urbanos de Marratxí

Contratación de obras de mantenimiento y conservación de aceras, bordillos, pavimentos y elementos asociados en los espacios urbanos del municipio de Marratxí. Los trabajos se ejecutarán según las órdenes de trabajo emitidas por los Servicios Técnicos Municipales durante la vigencia del contrato, incluyendo demoliciones, reposición de bordillos, embaldosados diversos, trabajos con hormigón, tàctils y reposición de arquetas. La certificación se realizará mensualmente según las unidades de obra realmente ejecutadas.

Contrato de obras de mejora del camino de La Molata en el término municipal de Alcaraz (Albacete)

Licitación de un contrato de obras para la mejora del camino de La Molata, situado en el término municipal de Alcaraz, provincia de Albacete. Se tramita mediante procedimiento abierto simplificado abreviado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, al no superar el valor estimado los ochenta mil euros. El contrato incluye la ejecución material de las obras, cuyo presupuesto base y condiciones específicas se recogen en la documentación técnica y administrativa del expediente.

Obras de mejora de caminos en la Sección Territorial Primera

Contratación de obras de mejora de caminos ubicados en la Sección Territorial Primera mediante procedimiento abierto simplificado abreviado. El contrato incluye el valor estimado y presupuesto base de licitación establecidos en el proyecto correspondiente, con un límite máximo de gasto que comprende el Impuesto sobre el Valor Añadido. La ejecución se regirá por los plazos fijados en el Anexo I, iniciándose con el acta de comprobación del replanteo realizada en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato.

Contrato de obras de rehabilitación del camino rural Pista del IARA

Se licita la ejecución de obras de rehabilitación del camino rural denominado Pista del IARA. El contrato incluye todas las prestaciones necesarias para la correcta ejecución de las unidades de obra previstas en el proyecto técnico que lo sustenta. El adjudicatario deberá contar con los medios personales y materiales adecuados, manteniendo su idoneidad durante toda la fase de ejecución. El inicio del plazo comienza con el acta de comprobación del replanteo.

Obras de reparación del camino de los Llanos y construcción de obras de fábrica en el monte de utilidad pública nº84 de Navaleno (Soria)

Contrato de obras para la reparación y mejora del camino de los Llanos ubicado en el monte de utilidad pública nº84 denominado Pinar, situado en el término municipal de Navaleno, provincia de Soria. Las prestaciones incluyen la reparación del camino existente así como la construcción de obras de fábrica y pasos canadienses. El proyecto ha sido redactado por Blanca Casado Sáenz y aprobado el treinta de septiembre de dos mil veintiséis. La ejecución del contrato comprenderá un plazo total de nueve meses contados desde la firma del acta de comprobación del replanteo.