Lugar de ejecución
Concello de a bola, Orense, España
Anuncio de Licitación
13/07/2026
Perfil del contratante
Fin Plazo Presentación
10/08/2026
Finaliza en 28 días
Anuncio de Adjudicación
Anuncio de Formalización
¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?
Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.
Licitación Adjudicación del Plan Estratégico de Inversiones Municipales 2026/2027 del Concello de A Bola
Adjudicación del Plan Estratégico de Inversiones Municipales correspondiente al ejercicio 2026/2027 del Concello de A Bola. El presente contrato comprende la ejecución de proyectos e iniciativas de inversión pública municipal destinados a mejorar la infraestructura y servicios locales. La licitación se encuentra en plazo de presentación de ofertas, con un presupuesto base de cincuenta y seis mil euros aproximadamente. El organismo convocante es el Concello de A Bola, ente local responsable de la gestión administrativa y presupuestaria del municipio.
Perfil del contratante
Perfil del contratante
Licitaciones similares
Contratación de obras de renovación de infraestructuras hidráulicas en el entorno del mirador de la calle Joan Belda Pastor
Licitación pública para la ejecución de obras de renovación y mejora de las infraestructuras hidráulicas ubicadas en el entorno del mirador de la calle Joan Belda Pastor. El contrato incluye la realización de trabajos definidos en el proyecto técnico aprobado por la Administración, con supervisión mediante dirección facultativa. Se exigirá dedicación de medios personales y materiales suficientes para la correcta ejecución de la prestación.
Contrato de obras de rehabilitación del firme y mejora de seguridad vial del Camino del Hilo en Santa Eulalia del Río
Contrato de obras para la rehabilitación del firme de la vía del Camino del Hilo en el municipio de Santa Eulalia del Río. Los trabajos incluyen la reparación, reconstrucción o reposición de muros de piedra, adecuación de cunetas, limpieza de tajeas y mejora general de la seguridad y durabilidad de la carretera. La ejecución se realizará conforme a los planos y prescripciones técnicas vigentes, con un plazo de ejecución de dos meses y garantía de doce meses.
Contrato de obras de urbanización de calle para viviendas unifamiliares en Langa de Duero
Se licita la ejecución de obras de urbanización de una calle destinada a viviendas unifamiliares en la localidad de Langa de Duero, provincia de Soria. El contrato, de naturaleza privada y sin división en lotes, se adjudicará mediante procedimiento abierto. La Sociedad de Gestión de la Meseta Castellana y Leonesa actúa como órgano de contratación, siendo la Dirección Facultativa responsable de la supervisión y ejecución del proyecto según especificaciones técnicas.
Obras de reparación del pavimento del camino Cruz del Palmo y Alberca de Cortés - Ayuntamiento de Huesca
Licitación de obras para la reparación del pavimento del camino Cruz del Palmo y Alberca de Cortés en Huesca. El Ayuntamiento de Huesca licita la ejecución de trabajos de rehabilitación de la superficie de rodadura conforme al proyecto técnico especificado. El contrato incluye obligaciones de gestión de residuos de construcción y demolición, presentación de plan de residuos previo al inicio, y entrega de documentación fehaciente de gestión. Se somete a recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón.
Contrato de obra para la urbanización de espacios públicos en Carucedo
Licitación de contrato administrativo de obras para la urbanización de espacios públicos en el término municipal de Carucedo. El proyecto incluye trabajos de pavimentación y asfaltado en espacios públicos municipales. La adjudicación se realizará conforme a criterios de mejor relación calidad-precio. El contrato está clasificado como de obras conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Obra de mejora del firme de la Carretera Madrid-La Coruña en Villalpando mediante fresado, reposición de pavimento, peatones elevados y renovación de señalización
Contratación de obra pública para la mejora integral de un tramo de la Carretera Madrid-La Coruña en Villalpando. Los trabajos comprenden el fresado y reposición del firme asfáltico, ejecución de pasos de peatones elevados, mejora del drenaje superficial, adaptación de elementos existentes y renovación completa de la señalización horizontal y vertical. El Ayuntamiento de Villalpando licita estos trabajos mediante procedimiento abierto simplificado para identificar la oferta con mejor relación calidad-precio.
Contrato de obras de urbanización y asfaltado de calles en municipio - Plan Asfaltado 2023
Contratación de obras de urbanización y asfaltado correspondientes al Plan Asfaltado 2023, que comprende la ejecución de trabajos en la calle Menéndez Pidal y reforma de la urbanización de la calle San Pedro. Las obras incluyen modificaciones del terreno y mejora del medio físico, abarcando todos los elementos necesarios para la utilización completa de la infraestructura. El contratista debe disponer de personal técnico cualificado y experiencia acreditada en obras similares.
Obras de remodelación y regeneración urbanística de la Avenida Reyes Católicos Fase 3ª
Licitación de obras para la remodelación y regeneración urbanística de la Avenida Reyes Católicos en su tercera fase. El contrato incluye la ejecución de trabajos de mejora urbana con especial atención a minimizar molestias a vehículos y peatones durante la ejecución. Se establecen condiciones especiales de ejecución relacionadas con reciclado de residuos, cumplimiento de convenios colectivos y control de calidad mediante laboratorio homologado. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado, permitiendo licitar por lotes según lo establecido en las bases de licitación.
Contrato de obras de repavimentación e implementación de infraestructuras en la calle Romántica, Fase I
Se licita un contrato de obras para la repavimentación e implementación de infraestructuras en la calle Romántica, Fase I. El contrato tiene naturaleza administrativa y se rige por la Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de una obra completa definida suficientemente para su ejecución, medición y entrega al uso público. No se requiere clasificación previa del contratista dado el presupuesto del proyecto.
Otras licitaciones que pueden ser de tu interés
Licitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en La CoruñaLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en PontevedraLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en LugoLicitaciones de Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil en OrenseLicitaciones de Trabajos de construcción en La Coruña