Licitación Arreglo de la cubierta para garantizar la protección adecuada de los elementos constructivos; colocación de nuevos puntosd'aigua, ajardinamiento con sistema de riego automático, nuevo mobiliario urbano y la 'adaptación de un nuevo espacio para la posterior instalación de nichos y columbarios

Obras de construcción de nichos prefabricados, columbarios y urbanización del cementerio municipal de Barbastro

Contrato de obras para la ampliación del cementerio municipal de Barbastro mediante la construcción de trescientos nichos prefabricados distribuidos en tres pabellones, sesenta columbarios y la urbanización de las calles interiores del recinto. El proyecto se ejecutará en la finca ubicada en la carretera A-1226, promovido por el Ayuntamiento de Barbastro sobre una superficie de actuación de novecientos metros cuadrados.

Contrato de obras de ampliación de cementerio en Cardeñajimeno - Junta Vecinal

Contrato de obras para la ejecución del proyecto de ampliación del cementerio municipal de Cardeñajimeno. Las obras incluyen la ejecución de solera de cimentación, acabados, colocación de osarios prefabricados y realización de canalizaciones de instalaciones. El proyecto responde a la necesidad de ampliar la capacidad del cementerio existente para cubrir la demanda generada por el crecimiento demográfico. La adjudicación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado sumario.

Contrato de obras para ampliación del cementerio municipal

Se licita la ejecución de las obras de ampliación del cementerio municipal. El objeto consiste en la ampliación del recinto ubicado en la parte trasera del cementerio municipal actual. El presupuesto base de licitación asciende a 86.212,43 euros sin IVA, con un plazo de ejecución de ocho semanas. El contrato se abonará con cargo al presupuesto municipal de 2026. No se admiten variantes y no cabe revisión de precios.

Obras de rehabilitación de elementos constructivos del cementerio municipal de Castellserà

Contratación de obras de rehabilitación integral de diferentes elementos constructivos del cementerio municipal de Castellserà conforme al proyecto ejecutivo redactado por arquitecto técnico. El contrato comprende la ejecución de trabajos de reparación y mejora de estructuras cementeriales según especificaciones técnicas del proyecto aprobado. Presupuesto base de licitación de 129.549,39 euros con IVA incluido. El organismo contratante es el Ajuntament de Castellserà.

Obras de reforma integral del Cementerio Municipal de Cuevas Bajas, primera fase

Contratación de obras para la reforma de la primera fase del Cementerio Municipal de Cuevas Bajas, promovido por el Ayuntamiento de Cuevas Bajas en Málaga dentro del Plan de Asistencia y Cooperación 2024. Las obras incluyen la reparación de módulos de nichos dañados, construcción de un espacio para incineración de restos, mejora de evacuación de aguas pluviales y elementos auxiliares del recinto, con el objetivo de resolver deficiencias constructivas detectadas y mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y conservación del equipamiento público municipal.

Obras de ampliación del cementerio municipal de Ontinyent

Contratación de las obras de ampliación del cementerio municipal de Ontinyent. El contrato comprende la ejecución de las obras descritas en el proyecto aprobado por la Administración. Se trata de un contrato de obras cuya gestión, supervisión y dirección facultativa corresponderán al órgano de contratación y responsable del contrato indicados en el Anexo I del pliego. La dirección facultativa ejercerá las facultades de inspección, comprobación y vigilancia del correcto desarrollo de los trabajos.

Obras de pavimentación, construcción de nichos, pintura y limpieza en el Cementerio Municipal San Fernando de Espartinas

Licitación de obras de mejora y mantenimiento integral del Cementerio Municipal San Fernando. El Ayuntamiento de Espartinas contrata la ejecución de trabajos de pavimentación, construcción de nichos, pintura y limpieza de las instalaciones cementeriales. Las actuaciones se desarrollarán conforme a las especificaciones técnicas establecidas en las memorias de cada lote, abarcando trabajos de infraestructura, acabados y acondicionamiento de espacios funerarios.

Obras de adecuación de tanatosala, tanatoestética, servicios higiénicos y de intraurbanización en el cementerio de Arroyo de la Miel

Licitación de obras de adecuación integral del cementerio de Arroyo de la Miel, promovida por la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Benalmádena. Los trabajos comprenden la reforma y equipamiento de la tanatosala y servicios de tanatoestética, adecuación de servicios higiénicos de uso público, mejora de servicios generales y obras de intraurbanización dentro del recinto cementerial. El proyecto busca modernizar las instalaciones y servicios funerarios municipales para mejorar la atención a los ciudadanos.

Elaboración del Plan de Cementerios Municipales en Antas

Licitación para la elaboración del Plan de Cementerios Municipales en Antas, convocada por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería. El contrato comprende los trabajos de planificación, diseño y documentación técnica necesarios para la redacción integral del plan director de cementerios municipales, incluyendo diagnóstico del estado actual, propuestas de mejora, ampliaciones, reorganización de espacios y normativa de funcionamiento. El proyecto constituye la herramienta de gestión estratégica para optimizar los servicios funerarios y cementeriales del municipio almeriense.

Contrato de obras de ampliación del Cementerio Municipal de Dénia mediante procedimiento abierto simplificado

Procedimiento de contratación pública abierto simplificado para la ejecución de obras de ampliación del Cementerio Municipal de Dénia. El contrato requiere que el adjudicatario esté inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas en prevención de riesgos laborales. Se valoran como criterios de adjudicación la experiencia del licitador en ejecución de cementerios o actuaciones análogas durante los últimos cinco años, así como la asunción voluntaria de posibles incrementos de coste derivados de la campaña geotécnica hasta un límite máximo del cinco por ciento del presupuesto de ejecución material.