Licitación Contrato menor de obras de mejora de accesibilidad en cementerio municipal de Ivars de Noguera

Contrato de obras de construcción de nichos en el cementerio municipal de Guadalajara

Contratación de obras de construcción de veinticuatro nichos en el cementerio municipal de Guadalajara. Se trata de un contrato de obras de carácter administrativo que constituye una unidad funcional y económica única, sin división en lotes. La ejecución se realizará sobre terrenos de propiedad municipal y no está sujeta a revisión de precios dado que el plazo de ejecución es inferior a dos años. La adjudicación se efectuará mediante procedimiento abierto simplificado abreviado con un único criterio de selección.

Obras de reparación, restitución y ampliación del muro del cementerio de Santiago de Calatrava para prevención de inundaciones

Contrato de obras para la reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de las infraestructuras del muro del cementerio de Santiago de Calatrava en Jaén, destinado a reparar y prevenir los daños ocasionados por avenidas torrenciales e inundaciones. El proyecto se financia mediante ayudas de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, conforme al Real Decreto-ley 5/2026. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de construcción de 268 nichos prefabricados, urbanización y aparcamiento en el Cementerio Municipal de Altea

Contratación de obras para la ejecución de doscientos sesenta y ocho nichos prefabricados en el Cementerio Municipal, incluyendo la urbanización de la parcela, construcción de aparcamiento y conexión con las instalaciones existentes. El Ayuntamiento de Altea licita esta obra mediante procedimiento abierto simplificado ante la necesidad de aumentar la capacidad de enterramientos disponibles y la falta de medios propios para su ejecución.

Obras de construcción de 168 unidades de enterramiento en nicho en el cementerio municipal San Antonio Abad de Alcoy

Contratación de las obras de nueva construcción de un bloque con 168 unidades de enterramiento en nicho en el cementerio municipal San Antonio Abad de Alcoy. El proyecto, redactado por la Arquitecta Técnica municipal Zoila Mira Iborra, incluye la aplicación de un coeficiente de mayoración de 1,2895 sobre los precios del proyecto de febrero de 2026. La construcción se realizará en ubicación próxima a la originalmente proyectada, conforme al acta de replanteo previo, ante la urgente necesidad de disponer de nuevas unidades de enterramiento en el cementerio municipal.

Obras de construcción de panteón de 128 nichos en Elche de la Sierra

Licitación de obras de construcción de un panteón con 128 nichos en Elche de la Sierra, Albacete. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución se regirá por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se contemplan obligaciones del contratista relativas a seguridad, salud, gestión de permisos y transparencia. El plazo de ejecución será el que figure en la oferta seleccionada por la Administración.

Contrato de obras para la construcción de nichos y columbarios con adecuación de plaza en el cementerio municipal de Massamagrell

Contrato de obras administrativo para la ejecución de trabajos de construcción en el cementerio municipal de Massamagrell. Las obras comprenden la construcción de 50 nichos de obra, el suministro e instalación de 55 columbarios prefabricados y la adecuación de la plaza central del cementerio, incluyendo cimentación, estructura, cubiertas, instalaciones, drenaje, pavimentación, equipamiento, gestión de residuos y medidas de seguridad y salud conforme al proyecto aprobado.

Obras de construcción de 117 nichos en el cementerio municipal de Pedro Abad

Contratación de obras para la construcción de ciento diecisiete nichos en el cementerio municipal de Pedro Abad. El proyecto incluye la demolición de un bloque existente en estado ruinoso y su sustitución por una nueva infraestructura dotacional destinada a ampliar la capacidad de sepulturas. Las especificaciones técnicas se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado. El plazo de ejecución es de cinco meses y el presupuesto base de licitación es de ciento veintiuno mil euros. La financiación corre a cargo del Remanente de Tesorería para gastos generales del municipio.

Obras de construcción de 60 nichos en el cementerio municipal de Jumilla

Contratación de obras para la construcción de sesenta nichos sin fosas en el cementerio municipal de Jumilla. El proyecto responde a la necesidad del Ayuntamiento de ampliar la capacidad del cementerio, dado que las sucesivas ampliaciones realizadas se han ido completando con el paso del tiempo. Las obras se ejecutarán conforme al proyecto básico y de ejecución aprobado por Junta de Gobierno Local.

Obras de ampliación de módulos de nichos prefabricados en el Cementerio Municipal de Castelló d'Empúries

Licitación de obras para la formación y puesta en servicio de nuevos módulos de nichos prefabricados de hormigón armado en el Cementerio Municipal de Castelló d'Empúries. Las prestaciones incluyen la instalación de sistemas de ventilación de gases, recogida y evacuación de lixiviados, relleno sanitario con cal viva y acabados frontales de piedra granítica natural. La ejecución se realiza mediante procedimiento abierto simplificado con adjudicación por mejor relación calidad-precio.

Obras de construcción de nichos y mejora de urbanización en el Cementerio Municipal de Montánchez, y construcción de techado y caseta de baños

Contratación de obras divididas en dos lotes para el municipio de Montánchez. El Lote I comprende la construcción de treinta y tres nichos dentro del recinto del Cementerio Municipal y mejora de la urbanización del mismo, para adaptarse a las demandas y necesidades del municipio. El Lote II incluye la construcción de un techado y una caseta de baños. La contratación se califica como contrato de obras conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El adjudicatario realizará las obras por el precio ofertado, abonándose únicamente por la prestación realmente ejecutada y acreditada.