El present contracte té per objecte l'execució de les obres contingdes en el Projecte de col·lector d'aigües pluvials del carrer Àngel guimerà, tram rec Codines al carrer les Pedreres, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l'Estany en data del mes d'octubre de 2011, amb actualització de preus del mes d'octubre de 2019, i aprovat definitivament per Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Porqueres, núm. 2021DECR000049 de 26 de gener de 2021 (BOP núm. 25 de 08.02.2021).

Obras de acondicionamiento de red de pluviales y bombeo en Torrenueva Costa

Contratación de obras de acondicionamiento e instalación de sistemas de drenaje pluvial y estación de bombeo en la localidad de Torrenueva Costa, Granada. El proyecto comprende la ejecución de una estación de bombeo para aguas pluviales en calle Alberto Lista y una red de evacuación por gravedad conectando las calles Real, Piragua, Doctor Segura y Acera del Mar. Las obras incluyen demoliciones, movimiento de tierras, zanjas, pavimentación e instalaciones hidráulicas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de drenaje.

Contrato de obras de evacuación de pluviales en la calle Ramón y Cajal

Contratación de obra civil para la ejecución de trabajos de evacuación de aguas pluviales en la calle Ramón y Cajal. El proyecto aprobado por la Administración define el alcance técnico y las necesidades a satisfacer. La dirección facultativa supervisa la ejecución conforme a los estándares de la Ley de Contratos del Sector Público, garantizando el cumplimiento de especificaciones y la realización de ensayos de materiales según corresponda.

Obras de mejora acústica en el plató de Lekaroz - Navarra de Suelo y Vivienda

Licitación de obras de mejora acústica en dos fases del plató de Lekaroz, convocada por Navarra de Suelo y Vivienda S.A. (NASUVINSA). El proyecto contempla intervenciones para optimizar las características acústicas de la instalación mediante tratamientos y sistemas de insonorización. Se trata de trabajos de acabado y mejora funcional de espacios de uso multimedia. La ejecución se estructura en dos fases diferenciadas para permitir continuidad operativa durante los trabajos.

Obras de remodelación de calle Horquilleros en Monda

Contratación de las obras necesarias para la remodelación integral de la calle Horquilleros, localizada entre calle La Paja y calle Marbella en el municipio de Monda. Las actuaciones se ejecutarán conforme al proyecto aprobado mediante Decreto de Alcaldía y siguiendo las prescripciones técnicas establecidas en el pliego. El contrato no se divide en lotes, formando el objeto una unidad funcional indivisible cuya ejecución se someterá a la normativa sectorial aplicable según la naturaleza de las obras.

Obras de pavimentación y mejora del camino Real en Laredo, Chapela y Redondela

Contratación de obras de pavimentación y mejora del camino Real que atraviesa las localidades de Laredo, Chapela y Redondela. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y será ejecutado por una única empresa adjudicataria, dado que las unidades de obra dependen cronológicamente unas de otras en una misma ubicación. La obra incluye un Plan de Seguridad y Salud según normativa vigente, con plazo de ejecución de tres meses.

Obra de renovación y mejora del sistema de saneamiento de aguas pluviales en el cementerio municipal

Licitación de obra para la renovación y mejora del saneamiento de pluviales en el cementerio municipal. Se trata de un contrato administrativo de obras clasificado como de primer establecimiento, cuya ejecución se realizará mediante procedimiento abierto simplificado. El plazo de ejecución establecido es de dos meses.

Obras de renovación de colector de pluviales en la calle Dos Sauces

Contratación de obras para la renovación del colector de pluviales ubicado en la calle Dos Sauces. El proyecto incluye la redacción del estudio básico de seguridad y salud, así como el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición conforme a la normativa vigente. Se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada según la Ley de Contratos del Sector Público.

Obras de ejecución de sistema de drenaje urbano en el tramo sudeste de Passeig dels Furs

Contratación de obras para la ejecución de un sistema integral de drenaje urbano destinado a resolver problemas de encharcamiento e insuficiencia en la evacuación de aguas pluviales en el tramo sudeste de Passeig dels Furs. Las actuaciones comprenden la instalación de colectores, rigolas, pozos y elementos asociados de compactación y pavimentación. El contrato se licita como unidad única sin división en lotes por razones técnicas de coordinación y seguridad en zona residencial.

Obras de mejora de pavimentación, aceras y evacuación de aguas pluviales en San Rafael del Río

Contratación de obras para mejorar la pavimentación y aceras en la calle San Rafael, así como implantar medidas de evacuación de aguas de lluvia en la calle Vinaròs y adyacentes del municipio de San Rafael del Río. El proyecto ha sido aprobado por el Pleno municipal y se ejecutará conforme a los términos del proyecto técnico oficial.

Obras de drenaje de aguas pluviales en la avenida Pallaresos de Sant Salvador

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de drenaje de las aguas pluviales de la avenida Pallaresos de Sant Salvador. Se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. El contrato incluye la construcción e instalación de sistemas de drenaje y recogida de aguas pluviales en la vía indicada, así como los trabajos complementarios necesarios para la ejecución integral del proyecto técnico redactado.