Licitación Incremento sección hidráulica en Valdepeñas

Contrato de obra para la renovación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento

Contratación de obras para la ejecución del proyecto de renovación de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento durante el año dos mil veinticinco. El adjudicatario será responsable de la ejecución completa de las prestaciones, incluyendo la obtención de autorizaciones administrativas, legalización de instalaciones, puesta en marcha de equipos y comprobación de funcionamiento de las instalaciones, así como de todos los trabajos facultativos, carteles informativos y gestión de tasas ante administraciones competentes. El contrato se adjudica considerando el menor importe ofertado y el plazo de ejecución propuesto.

Obras de recuperación y mejora de la carretera histórica del Puerto de Contreras - Diputación de Valencia

Licitación de obras para la recuperación patrimonial y funcional del tramo histórico de la carretera N-III en el Puerto de Contreras, situado entre el puente sobre el río Cabriel y la travesía de Villargordo del Cabriel, en los términos municipales de Minglanilla (Cuenca) y Villargordo del Cabriel (Valencia). El proyecto abarca aproximadamente 10.000 metros y es gestionado por la Diputación de Valencia a través del Área de Carreteras, con financiación que incluye subvención en especie.

Licitación de obras de reparación y mejora de presas municipales en Casar de Cáceres

Licitación de obras para la realización de actuaciones en presas de titularidad municipal ubicadas en Casar de Cáceres, enmarcadas en el programa de reparación y mejora de infraestructuras hídricas. La Diputación Provincial de Cáceres convoca este procedimiento abierto simplificado dirigido a empresas constructoras con capacidad técnica y solvencia económica para ejecutar las intervenciones necesarias en las infraestructuras de presas, conforme a la documentación técnica, normativa de seguridad y autorizaciones administrativas requeridas.

Contrato administrativo de obras para mejora paisajística de la lámina de agua del parque de la Dehesa en Meco

Licitación pública de obras administrativas para la mejora y acondicionamiento de los vasos de agua existentes en el Parque de la Dehesa del Ayuntamiento de Meco. El proyecto incluye labores de limpieza y preparación del lecho, recorte de lámina de PVC deteriorada, consolidación del terreno soporte, ejecución de hormigón gunitado armado, impermeabilización, formación de labio ornamental perimetral y mejora de instalaciones hidráulicas de rebosadero y desagüe de fondo. Las actuaciones constituyen una unidad funcional y técnica que debe ejecutarse de forma coordinada y secuencial.

Contrato de obras para la remodelación de la plaza Virgen del Rocío

Se licita la ejecución de obras de remodelación de la plaza Virgen del Rocío mediante procedimiento abierto. El contrato tiene carácter administrativo y se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público. La adjudicación se realizará conforme a criterios de valoración previstos, considerando la mejor relación calidad-precio o el menor coste del ciclo de vida según corresponda. Las empresas adjudicatarias deberán contar con la clasificación requerida por la normativa aplicable y disponer de organización suficiente para la debida ejecución del proyecto.

Contrato de obras de mejora de la red de abastecimiento de agua en el sector Saderra del municipio de Orís

Licitación pública para la ejecución de obras destinadas a mejorar la infraestructura de abastecimiento de agua potable en el sector Saderra del término municipal de Orís. El proyecto comprende trabajos de construcción relacionados con proyectos hidráulicos para optimizar la red de distribución de agua. La duración prevista es de tres meses a partir de la aprobación del plan de seguridad y salud o del inicio de las obras.

Obras de mejora de la red de abastecimiento de agua en el sector Saderra del término municipal de Orís

Contratación de obras para la mejora de la red de distribución de agua potable en el sector Saderra del municipio de Orís. El proyecto incluye la ejecución de trabajos de construcción hidráulica con una duración prevista de tres meses desde la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. Los trabajos abarcan la totalidad de las prestaciones especificadas en el proyecto constructivo, con un presupuesto base que incluye materiales, mano de obra, gastos generales y beneficio industrial.

Contrato de obras de construcción de balsa de laminación, aparcamiento y naturalización en Premià de Dalt

Contratación de obras de infraestructura hidráulica que comprende la ejecución de una balsa de laminación en la Avenida de la Piedra Blanca del municipio de Premià de Dalt, la construcción de un aparcamiento con capacidad para ochenta vehículos adyacente a la balsa y la naturalización de espacios abiertos asociados al proyecto. El contrato es tramitado mediante procedimiento abierto con adjudicación por pluralidad de criterios de valoración.

Obras de construcción de balsa de laminación, aparcamiento y naturalización en Premià de Dalt

Contratación de obras para la ejecución de una balsa de laminación destinada al control de inundaciones, la formación de un aparcamiento con capacidad para ochenta vehículos en el lado sur de la balsa y la naturalización de espacios abiertos en la parcela situada en la Avenida de la Piedra Blanca del municipio de Premià de Dalt. El contrato administrativo de obras se adjudicará mediante procedimiento abierto conforme a criterios múltiples de selección.

Obras de creación de sistemas de riego para 1390 hectáreas de la Comunidad de Regantes San Isidro de Vinaceite

Licitación de obras para la creación de infraestructuras de regadío que permitan irrigar 1390 hectáreas de terreno agrícola en beneficio de la Comunidad de Regantes San Isidro de Vinaceite, ubicada en Vinaceite. El proyecto comprende el diseño, construcción e instalación de sistemas, redes y obras de ingeniería civil necesarios para dotar de riego a las tierras de cultivo, mejorando la productividad agrícola y la viabilidad económica de la zona. La inversión prevista asciende a aproximadamente 18,8 millones de euros.