Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Santa maría de guía de gran canaria, Canarias, España

Anuncio de Licitación

18/03/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

18/03/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

13/04/2026

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

19/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

02/07/2026

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Instalación fotovoltaica en Santa María de Guía

Licitaciones públicas: contrato para la instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Casa Consistorial. Ayuntamiento de Santa María de Guía.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Santa María de Guía

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Santa María de Guía

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

40.148,80 €

Importe sin impuestos

40.148,80 €

Valor estimado del contrato

40.148,80 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

18/03/2026

Ultima actualización

02/07/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

2 Meses

Códigos CPV

45315600 - Instalaciones de baja tensión

Título oficial

Contrato de obra para la ejecución del proyecto "Instalación fotovoltaica de autoconsumo en la Casa Consistorial"

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 13/04/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 13/04/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Conforme se establece en el PCAP

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Conforme se establece en el PCAP

Calificaciones específicas

  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Incremento del rendimiento del módulo fotovoltaico, sin incrementar la superficie del mismo (máxima potencia pico de 480 w).: 25%
  • Menor importe ofertado: 35%
  • Plazo de garantía ofertado: 10%
  • Plazo de ejecución ofertado: 10%
  • Garantía del rendimiento lineal con una degradación máxima del 1% el primer año y una degradación máxima del 0,4% / año el resto de los años y del producto (ambos de módulo fotovoltaico) de 25 años o más: 20%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Adjudicar el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO EN LA CASA CONSISTORIAL”, a la entidad Ecomove Canarias, S.L., de conformidad con las prescripciones previstas en el PCAP que han servido de base a la contratación, y la oferta del licitador que se circunscribe a los parámetros siguientes, los cuales deberán quedar consignados en el correspondiente contrato: 1.- Precio del contrato: 21.814,52€ (no sujeto a IGIC) 2.- Incremento del rendimiento del módulo fotovoltaico sin incrementar la superficie del mismo: 475W. 3.- Garantía del rendimiento lineal con una degradación máxima del 1% el primer año y una degradación máxima del 0,4% el resto de los años y del producto (ambos del módulo fotovoltaico): 25 años. 4.- Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de 2 meses se reducirá en 15 días hábiles. 5.- Plazo de garantía: 5 años.

Importe adjudicado

21.814,52 € -46%

Participantes

3

Fecha adjudicación

18/06/2026

Licitaciones similares

Contrato de obras para mejoras en las dependencias del Juzgado de Paz del Ayuntamiento de Agüimes

Licitación de obras administrativas para la realización de mejoras en las dependencias del Juzgado de Paz. El Ayuntamiento de Agüimes contrata la ejecución de instalaciones de baja tensión y aire acondicionado en el edificio de justicia municipal. Las obras constituyen una obra completa susceptible de ser entregada al uso general sin perjuicio de futuras ampliaciones. La financiación procede de una subvención de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Ayuntamiento de Agüimes
Abierto simplificado·Agüimes·Pub. 24/07/2026
Presupuesto91.178,38 EUR
En Plazo
Fin presentación13/08/2026
Ver detalles

Contrato de obra para la electrificación de mesas de trabajo en las instalaciones de Navantia Fene

Licitación de un contrato de obra convocado por el Comité Central de Compras de Navantia para la realización de trabajos de electrificación de las mesas 1 y 2 en las instalaciones de Navantia Fene. El proyecto incluye instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión, así como trabajos de cableado, accesorios y distribución eléctrica. La duración estimada es de diez meses, con inicio previsto en octubre de 2026. El contrato se adjudicará según el criterio de mejor relación calidad-precio.

Navantia S.A., S.M.E.
Abierto·Madrid·Pub. 23/07/2026
Presupuesto1.200.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación28/08/2026
Ver detalles

Obras de sustitución de cuadro general de baja tensión en el módulo 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid

Contratación de obras para la sustitución del cuadro general de baja tensión ubicado en el módulo 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. El proyecto, aprobado por la Universidad, busca satisfacer las necesidades identificadas en el expediente de contratación. La ejecución se realizará conforme al proyecto técnico establecido y bajo supervisión de la dirección facultativa de las obras.

Universidad Autónoma de Madrid
Abierto·Madrid·Pub. 23/07/2026
Presupuesto206.779,13 EUR
En Plazo
Fin presentación07/09/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la instalación de centros de transformación y líneas eléctricas subterráneas de baja tensión en el Polígono Industrial La Moleona de Aracena

Licitación de contrato de obras promovida por la empresa municipal Vivienda y Desarrollo de Aracena para la instalación de centros de transformación y líneas eléctricas subterráneas de baja tensión en el Polígono Industrial La Moleona situado en Aracena, Huelva. El procedimiento se tramita de forma ordinaria mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación. Las obras incluyen la ejecución de infraestructuras eléctricas de distribución de energía en baja tensión bajo tierra en el ámbito del polígono industrial.

Vivienda y Desarrollo de Aracena, Empresa Municipal S.L.U.
Abierto·Aracena·Pub. 22/07/2026
Presupuesto533.883,67 EUR
En Plazo
Fin presentación17/08/2026
Ver detalles

Contrato de obra para instalación de subcuadro eléctrico en área de cocina del Edificio A de Hospitalización del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias

Se licita la ejecución de obras para la instalación de un nuevo subcuadro eléctrico destinado al área de cocina del Edificio A de Hospitalización del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. La Dirección Gerencia del CHUC, como órgano de contratación en nombre de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convoca este contrato de obras administrativo que incluye la realización de trabajos eléctricos especializados conforme al proyecto aprobado, siendo requisito fundamental acreditar seguro de responsabilidad civil profesional por riesgos de las obras.

Servicio Canario de la Salud
Abierto simplificado·San cristóbal de la laguna·Pub. 22/07/2026
Presupuesto344.862,28 EUR
En Plazo
Fin presentación11/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de instalación eléctrica temporal para las festividades de la Virgen de la Peña 2026 - Cabildo Insular de Fuerteventura

Se licita el contrato de ejecución de obras para la instalación de infraestructura eléctrica de carácter temporal destinada a la celebración de las fiestas en honor de Nuestra Señora de la Peña. El proyecto comprende la implementación de una red de baja tensión alimentada por grupos electrógenos, incluyendo trabajos de instalación de cableado, accesorios eléctricos, alumbrado exterior y desmantelamiento posterior. El Cabildo Insular de Fuerteventura financia íntegramente la obra, con ejecución prevista para el año 2026.

Cabildo de Fuerteventura
Abierto simplificado·La orotava·Pub. 21/07/2026
Presupuesto122.536,21 EUR
En Plazo
Fin presentación11/08/2026
Ver detalles

Sustitución de alumbrado por tecnología LED en el Hospital de Tomelloso

Contrato de obra para la sustitución del sistema de iluminación actual por luminarias de tecnología LED en las instalaciones del Hospital de Tomelloso. La empresa adjudicataria debe contar con personal técnico cualificado en instalaciones electricistas y experiencia acreditable en proyectos de renovación de iluminación en edificios en funcionamiento, preferentemente en entornos sanitarios. El contratista asumirá la gestión ambiental conforme a normativa de residuos de construcción, aparatos eléctricos desechados y lámparas con sustancias peligrosas.

Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM)
Abierto simplificado·Miguelturra·Pub. 21/07/2026
Presupuesto476.069,97 EUR
En Plazo
Fin presentación12/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de adecuación de instalaciones de protección contra incendios, climatización y cubierta en nave industrial de Playa Blanca

Licitación de contrato de obras para la adecuación integral de las instalaciones de una nave industrial ubicada en la calle Montenegro de Playa Blanca. Las obras comprenden la instalación y mejora de sistemas de protección contra incendios, climatización y ventilación, así como la adecuación de la cubierta del edificio. El plazo máximo de ejecución es de cinco meses desde la firma del acta de replanteo.

Ayuntamiento de Yaiza
Abierto·Yaiza·Pub. 21/07/2026
Presupuesto433.645,17 EUR
En Plazo
Fin presentación17/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de canalizaciones de servicios en el Puerto Pesquero de Vigo

Licitación pública para la ejecución de obras de instalación y mejora de canalizaciones de servicios en las instalaciones del Puerto Pesquero de Vigo. La Autoridad Portuaria de Vigo convoca este contrato de obras mediante procedimiento abierto con adjudicación según criterios de calidad-precio. Los trabajos incluyen la coordinación necesaria con las operaciones portuarias existentes, pudiendo realizarse en turnos ampliados y horarios nocturnos para minimizar interferencias con la actividad portuaria.

Autoridad Portuaria de Vigo
Abierto·Vigo·Pub. 21/07/2026
Presupuesto436.119,03 EUR
En Plazo
Fin presentación18/08/2026
Ver detalles

Obra de redes de baja tensión subterráneas desde centro de transformación prefabricado en Can Ramón Balançat - Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu

Proyecto de construcción e instalación de redes de distribución de energía eléctrica de baja tensión bajo tierra, partiendo desde una nueva estación transformadora prefabricada tipo P.F.U.-3 ubicada en la zona de Can Ramón Balançat. El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu licita las obras civiles, infraestructuras y urbanización necesarias para la ejecución completa del proyecto, incluyendo suministro de materiales, mano de obra, replanteos, pruebas de puesta en marcha y documentación para explotación y mantenimiento de las instalaciones.

Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu
Abierto simplificado·Santa eulária des riu (balears)·Pub. 20/07/2026
Presupuesto328.915,29 EUR
En Plazo
Fin presentación10/08/2026
Ver detalles