Licitación Contrato de obras de acondicionamiento del camino rural del Molinell en Culla

Calificaciones técnicas

• Otros - En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes: a) Relación de las principales obras ejecutadas durante los cinco últimos años, correspondientes a obras de naturaleza similar a las del objeto del contrato, acompañada de certificados de buena ejecución cuando proceda. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior a 81.738,81 €, equivalente al 70 % del valor estimado del contrato (116.769,73 €), conforme al artículo 88.3 de la LCSP. b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas integradas o no en la empresa que participarán en la ejecución de la obra, especialmente del responsable de la misma, acompañando una declaración sobre los medios personales y materiales de que dispondrá el licitador para la correcta ejecución del contrato, conforme al artículo 88.1.e) de la LCSP. Los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica exigidos se consideran vinculados y proporcionales al objeto del contrato, de conformidad con los artículos 74, 87 y 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, habiéndose calculado tomando como referencia el valor estimado del contrato, que asciende a 116.769,73 €.

Calificaciones financieras

• Otros - La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: a) El volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles deberá ser, al menos, de 175.154,60 €, equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato (116.769,73 €), de conformidad con el artículo 87.1.a) de la LCSP. b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, vigente hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas, por un importe mínimo de 300.000,00 euros, comprometiéndose el adjudicatario a mantener su vigencia durante toda la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 87.1.b) de la LCSP.

Calificaciones específicas

• Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

• Final - x5

Términos de adjudicación

• Reducción del plazo de ejecución: 25%
• Ampliación del plazo de garantía: 25%
• Visita técnica: 30%
• Oferta económica: 20%