Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Buenavista del norte, Canarias, España

Anuncio Previo

12/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Licitación

12/06/2026

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

12/06/2026

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

20/07/2026

Finaliza en 38 días

Anuncio de Adjudicación

Anuncio de Formalización

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Ejecución de obra de terminación del Cine-Teatro de Buenavista del Norte

Licitación para la ejecución de la obra de terminación del Cine-Teatro ubicado en Buenavista del Norte, conforme al proyecto técnico redactado por los arquitectos colegiados José David Izquierdo Hernández y David Espejo Campos. La obra incluye la dirección facultativa, control de calidad, inspección de materiales, coordinación de instalaciones y cumplimiento de normativas de seguridad, construcción y accesibilidad. El adjudicatario deberá contar con dirección de ejecución cualificada, gestión documental completa y garantizar la conformidad técnica de todos los productos y sistemas empleados.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Buenavista del Norte

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Buenavista del Norte

Datos generales

Estado

En Plazo

Presupuesto base de licitación

4.096.190,39 €

Importe sin impuestos

3.828.215,32 €

Valor estimado del contrato

3.828.215,32 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

12/06/2026

Ultima actualización

12/06/2026

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

18 Meses

Códigos CPV

45212320 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con actividades artísticas

45212300 - Trabajos de construcción de edificios culturales y relacionados con el arte

Título oficial

Ejecución de la obra prevista en el proyecto técnico denominado: “TERMINACIÓN DEL CINE-TEATRO DE BUENAVISTA DEL NORTE”, redactado por José David Izquierdo Hernández, arquitecto colegiado n.º 2.556 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y David Espejo Campos arquitecto colegiado n.º 2.693 del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.

Proceso de licitación

Proceso

Procedimiento Abierto

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 20/07/2026

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 20/07/2026

Términos y Calificaciones

Calificaciones financieras

  • Otros - Conforme a la cláusula 8ª y los Anexos I y III del PCAP.

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Mejora: 10%
  • Experiencia en ejecución de obras similares: 10%
  • Ampliación de la garantía de obra: 10%
  • Mejor oferta económica.: 50%
  • Mejora en reducción de plazo de ejecución: 20%

Documentos

Resolución

Aún no se ha presentado el anuncio de adjudicación.

Sigue esta licitación y te avisaremos cuando se presente la resolución.

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Obras de reforma integral del edificio del mercado de Palavea para aula informática y biblioteca municipal en A Coruña

Licitación de obras de reforma integral del edificio del mercado municipal de Palavea, en A Coruña, destinado a la creación de un aula de informática y biblioteca municipal. El proyecto contempla la adaptación del inmueble a nuevos usos de carácter sociocultural, enmarcado dentro de las actuaciones de mejora y dinamización de espacios públicos municipales promovidas por el Área de Planificación Estratégica del ayuntamiento. Se licita mediante procedimiento abierto simplificado con sistema de determinación de precio por unidades de ejecución.

Ayuntamiento de A Coruña
Abierto simplificado·Cerceda·Pub. 04/06/2026
Presupuesto1.066.036,48 EUR
En Plazo
Fin presentación25/06/2026
Ver detalles

Obras de reforma y rehabilitación del Coso Taurino de Medina de Pomar

Contrato de obras para la reforma integral y rehabilitación del Coso Taurino ubicado en Medina de Pomar. El Ayuntamiento licita la ejecución de trabajos de construcción y rehabilitación del edificio cultural mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación objetivos. Las obras incluyen trabajos de rehabilitación y renovación de la infraestructura taurina conforme al proyecto técnico elaborado por el arquitecto colegiado correspondiente.

Ayuntamiento de Medina de Pomar
Abierto·Medina de pomar·Pub. 03/06/2026
Presupuesto1.062.365,65 EUR
En Plazo
Fin presentación29/06/2026
Ver detalles

Obras de adecuación de edificio municipal para centro de interpretación del olivar y del aceite en Zaidín

Contratación de obras para la adecuación y reforma de un edificio municipal destinado a centro de interpretación del olivar y del aceite, ubicado en la Avenida San Antonio Abad de Zaidín. El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca del Bajo Cinca, suscrito entre la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Aragón y la Comarca. Las obras incluyen trabajos de construcción para adaptación de espacios culturales y de exposición, con un plazo de ejecución de cinco meses desde la firma del acta de replanteo.

Comarca del Bajo Cinca
Abierto simplificado·Fraga·Pub. 01/06/2026
Presupuesto275.802,48 EUR
En Plazo
Fin presentación22/06/2026
Ver detalles

Obras de acondicionamiento del edificio Urrutia para Casa de Cultura de Berrobi

Contratación de la primera fase de obras de acondicionamiento y rehabilitación del edificio Urrutia destinado a funcionar como Casa de Cultura en Berrobi. El proyecto comprende trabajos de reforma y adecuación de las instalaciones del inmueble para su conversión en equipamiento cultural municipal. La licitación se realiza conforme a procedimiento abierto con criterios de adjudicación que valoran tanto aspectos económicos como técnicos de las propuestas presentadas.

Ayuntamiento de Berrobi
Abierto simplificado·Beasáin·Pub. 01/06/2026
Presupuesto327.666,04 EUR
Cierra en 3 días
Fin presentación16/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la construcción de edificio destinado a usos escénicos y musicales en Bailén

Licitación pública mediante procedimiento abierto de tramitación ordinaria para la ejecución de las obras de construcción de un edificio destinado a usos escénicos y musicales ubicado en Bailén, fase 1. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y la Directiva de Contratación Pública europea. La financiación procede de fondos de la Diputación Provincial de Jaén y fondos propios del Ayuntamiento de Bailén. El adjudicatario deberá cumplir con los requisitos de clasificación y solvencia económica, financiera y técnica establecidos en el pliego.

Ayuntamiento de Bailén
Abierto·Bailén·Pub. 28/05/2026
Presupuesto2.187.271,98 EUR
En Plazo
Fin presentación23/06/2026
Ver detalles

Construcción de edificio para centro de interpretación y exposición en Montefurado, Quiroga (Lugo)

Licitación de obras para la construcción de un edificio destinado a centro de interpretación y exposición ubicado en Montefurado, en el término municipal de Quiroga, provincia de Lugo. El proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Rural del Miño-Sil y contempla la ejecución completa de las obras civiles necesarias para poner en funcionamiento las instalaciones del centro, incluida la asistencia técnica durante la redacción del proyecto.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Abierto simplificado·Vilar de barrio·Pub. 27/05/2026
Presupuesto334.267,12 EUR
Cierra en 3 días
Fin presentación16/06/2026
Ver detalles

Obras de adecuación y acondicionamiento de local para Casa de la Juventud en antigua jefatura de policía local de Benahavís

Contrato de obras para la adecuación integral de un local destinado a Casa de la Juventud, ubicado en la antigua jefatura de policía local de Benahavís. El proyecto incluye trabajos de construcción, instalación en edificios y acabados. La adjudicación se realiza mediante procedimiento negociado sin publicidad, tras haber quedado desiertos tres procedimientos anteriores. El Ayuntamiento de Benahavís financia íntegramente las obras, que serán ejecutadas por una empresa constructora capacitada seleccionada mediante invitación directa.

Ayuntamiento de Benahavís
Negociado con publicidad·Benahavís·Pub. 18/05/2026
Presupuesto69.793,58 EUR
En Plazo
Ver detalles

Obras nuevas, de mantenimiento, conservación y reparación, demandadas por el Ayuntamiento de Collado Villalba, de forma habitual, en el Marco de un Sistema de Adquisición. (SDA-OBRAS).

Id licitación: 22CON/2024; Órgano de Contratación: Alcaldía del Ayuntamiento de Collado Villalba; Importe: 10000000 EUR; Estado: PUB

Ayuntamiento de Collado Villalba
Restringido·Madrid·Pub. 11/05/2024
Presupuesto50.000.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación07/06/2029
Ver detalles