Licitación Glorieta Serra - Valencia

Contratación de obra de construcción de glorieta en intersección de avenidas de Balsicas y de Murcia en Roldán

Licitación de la obra de construcción de una glorieta en la intersección de la Avenida de Balsicas y la Avenida de Murcia en Roldán. El contrato se rige como procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación bajo tramitación ordinaria, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución incluye todos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios según el proyecto y el estudio de seguridad y salud, así como la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.

Contrato de obras de reordenación de la rotonda de calle Sant Antoni con Avenida de Sa Pau en Sant Lluís

Contratación de obras para la reordenación de la intersección entre la calle Sant Antoni y la Avenida de Sa Pau en Sant Lluís. El proyecto incluye trabajos de infraestructura vial con un plazo estimado de ejecución de dos meses. La obra se financia al cien por cien por el Consell Insular de Menorca a través del Plan Insular de Cooperación 2026. El adjudicatario será seleccionado mediante criterio único de precio mediante subasta electrónica.

Contrato de obras de construcción de rotonda a la entrada del municipio de Jamilena

Contrato de obras para la construcción de una rotonda ubicada en la entrada del municipio de Jamilena. El plazo de ejecución previsto es de seis meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo. Las obligaciones económicas se financiarán con cargo al presupuesto municipal. El contrato se regirá por la Ley de Contratos del Sector Público y estará sometido a las cláusulas administrativas particulares contenidas en el presente pliego.

Ejecución de las obras de construcción de nueva rotonda en la carretera C-31 en Cunit

Licitación para la ejecución de las obras de construcción de una nueva rotonda en la carretera C-31 en el punto kilométrico 145+620, en su intersección con la calle Santa Coloma en Cunit. El contrato incluye la aplicación de metodología BIM, compromisos sobre emisiones de CO2 en transporte de materiales y declaraciones ambientales de producto. El proyecto está sujeto a la reserva cultural del 1,5 por ciento y requiere la comunicación pública del inicio y finalización de las obras.