Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

La gomera, Canarias, España

Anuncio de Licitación

06/10/2023

Perfil del Contratante

Anuncio de Pliegos

06/10/2023

Perfil del Contratante

Fin Plazo Presentación

26/10/2023

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

13/11/2023

Perfil del Contratante

Anuncio de Formalización

20/11/2023

Perfil del Contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Mejora de la Pista Pie de La Cuesta

Licitaciones públicas: mejora de la pista en Tamargada. Ayuntamiento de Vallehermoso, La Gomera.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Vallehermoso

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Vallehermoso

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

198.432,47 €

Importe sin impuestos

185.450,91 €

Valor estimado del contrato

185.450,91 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

06/10/2023

Ultima actualización

20/11/2023

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

4 Meses

Códigos CPV

45233142 - Trabajos de reparación de carreteras

Título oficial

Mejora de la Pista Pie de La Cuesta, Tamargada - T.M. de Vallehermoso

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 26/10/2023

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 26/10/2023

Términos y Calificaciones

Calificaciones técnicas

  • Trabajos realizados - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, de igual o similar naturaleza a la que es objeto de este contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea, al menos, igual a la cantidad de 138.902,73 euros, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.
  • Técnicos o unidades técnicas - Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.
  • Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato - Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación

Calificaciones financieras

  • Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios del licitador o candidato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato (185.450,91 euros).

Calificaciones específicas

  • Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social - Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
  • No prohibición para contratar - No prohibición para contratar
  • Cumplimiento con las obligaciones tributarias - Cumplimiento con las obligaciones tributarias
  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar
  • Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española. - Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
  • Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados - Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • Ampliación del plazo de garantía sobre el año estipulado con carácter obligatorio: 20%
  • Oferta economica: 80%

Documentos

Resolución

Formalizado: PRIMERO. Adjudicar el contrato de OBRAS DE MEJORA DE LA PISTA PIE DE LA CUESTA, por importe de 185.000,00 euros y 12.950,00 euros de IGIC (IMPORTE TOTAL: 197.950,00 €), en las condiciones que figuran en su oferta y las que se detallan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y el proyecto técnico, a la empresa CONSTRUCCIONES DARIAS S.A. (A-38020392), por haber obtenido la mayor puntuación dada por la Mesa de Contratación. SEGUNDO. Disponer el gasto por importe de 197.950,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 1532.61917 “Pavimentación Pie de La Cuesta/Pavimentación de Vías Públicas” del Presupuesto de Gasto del ejercicio 2023. TERCERO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. CUARTO. Designar como responsable del contrato al Director Facultativo y de Ejecución de las Obras al Arquitecto, D. PEDRO A. NEGRIN DARIAS; y notificarle la presente Resolución. QUINTO. Notificar la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios. SEXTO. Notificar a la empresa CONSTRUCCIONES DARIAS S.A. (A-38020392), adjudicataria del contrato, la presente Resolución y citarle para la firma del contrato que tendrá lugar el día que se determine por la Alcaldía. SÉPTIMO. Publicar anuncio de formalización del contrato en el Perfil de contratante en plazo no superior a quince días tras la perfección del contrato y con el contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. OCTAVO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el desglose correspondiente del Impuesto General Indirecto Canario.

Fecha adjudicación

09/11/2023

Importe

197.950,00 € - Baja (-0%)

Importe sin impuestos

185.000,00 € - Baja (-0%)

Identificador contrato

2023001725

Fecha contrato

14/11/2023

Licitaciones similares

Búsqueda avanzada

Contrato de obras de mejora de pavimentación en vías de las parroquias de Alto Xestoso, Queixeiro, Vilachá y Val Xestoso

Licitación de obras de mejora de la capa de rodadura en vías públicas situadas en cuatro parroquias gallegas. El contrato incluye la ejecución conforme a proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción. Se trata de un procedimiento simplificado no sujeto a regulación harmonizada, con financiación según lo especificado en el presupuesto base de licitación y aplicable a ejercicios anuales o plurianuales según corresponda.

Ayuntamiento de Monfero
Abierto simplificado·Monfero·Pub. 11/06/2026
Presupuesto313.241,70 EUR
En Plazo
Fin presentación01/07/2026
Ver detalles

Obra de refuerzo de muros de contención y asfaltado en vía pública de Santa Eulària des Riu

Licitación de obra civil para el refuerzo de muros de contención y asfaltado de un tramo de la vía denominada Camí de Sa Casa Llarga en el municipio de Santa Eulària des Riu. Los trabajos incluyen el suministro de materiales, mano de obra y servicios necesarios para ejecutar las obras según los planos y prescripciones técnicas establecidas, con presentación de muestras para aceptación por parte de la dirección técnica.

Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu
Abierto simplificado·Santa eulalia del río·Pub. 11/06/2026
Presupuesto61.676,39 EUR
En Plazo
Fin presentación01/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de acondicionamiento y mejora de trazado en la carretera provincial SE-6102 de la Diputación Provincial de Sevilla

La Diputación Provincial de Sevilla licita un contrato de obras mediante procedimiento abierto simplificado para el acondicionamiento y mejora del trazado de la carretera provincial SE-6102. El proyecto forma parte de la programación trienal de intervenciones en carreteras provinciales para el período 2025-2027. Se trata de trabajos de reparación y mejora de vialidad que requieren la contratación de una empresa especializada en obras viarias con la solvencia y clasificación correspondiente.

Diputación provincial de Sevilla
Abierto simplificado·Sevilla·Pub. 09/06/2026
Presupuesto578.512,40 EUR
En Plazo
Fin presentación29/06/2026
Ver detalles

Obras de reparación y mejora del firme en camino rural Chozas-Zafayona del Ayuntamiento de Chimeneas

Contratación de obras de reparación y mejora del firme en un tramo de camino rural denominado Chozas-Zafayona, ubicado en el término municipal de Chimeneas en la provincia de Granada. El proyecto abarca aproximadamente el 60% de la longitud total del camino, con una extensión de 2.282 metros. Las obras se clasifican como actuación de reforma según la normativa de contratos del sector público, con un plazo estimado de ejecución de 3 meses desde el acta de inicio.

Ayuntamiento de Chimeneas
Abierto simplificado·Chimeneas·Pub. 09/06/2026
Presupuesto47.553,44 EUR
En Plazo
Fin presentación23/06/2026
Ver detalles

Servicios de conservación y mantenimiento de caminos rurales - Plan de mejora de vías rurales 2026-2027

Licitación de servicios de conservación y mantenimiento de caminos y vías rurales en el municipio, incluyendo reparación y conservación de los caminos Traslama-Curuxas, Curuxas-Viloide y A Ansar. El contrato, clasificado como obra administrativa conforme a la normativa de contratación pública, tiene una duración de ejecución de un mes y se financia con cargo a presupuestos municipales y fondos AGADER. La finalización y justificación de trabajos financiados por AGADER debe completarse antes del 16 de octubre de 2026, con plazo final de ejecución el 28 de mayo de 2027.

Ayuntamiento de Monterroso
Abierto simplificado·Monterroso·Pub. 09/06/2026
Presupuesto73.024,29 EUR
En Plazo
Fin presentación29/06/2026
Ver detalles

Obra de reparación de carretera municipal por daños de lluvia en Arboleas

Contratación de obra para la reparación de un tramo de la carretera municipal de Limaria-Los Higuerales en el término municipal de Arboleas, Almería, afectado por daños ocasionados por lluvia. Los trabajos comprenden la estabilización de la explanada mediante sustitución del material de relleno existente bajo el firme por uno seleccionado y su estabilización mediante pilotaje in situ, así como la restitución de la capa de firme, cuneta y bionda existentes. El plazo de ejecución estimado es de noventa días naturales.

Ayuntamiento de Arboleas
Abierto simplificado·Arboleas·Pub. 05/06/2026
Presupuesto80.991,74 EUR
En Plazo
Fin presentación25/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras de refuerzo de firme en carreteras provinciales de Valladolid

Contrato de obras para el refuerzo de firme en dos travesías de carreteras provinciales de Valladolid: la VP-1104 en Pedrajas de San Esteban y la VP-2302 en Montemayor de Pililla. Las obras incluyen trabajos de reparación y mejora de la estructura del pavimento en ambas vías. El contrato se estructura en dos lotes independientes que pueden ser ejecutados por la misma empresa o por diferentes contratistas, permitiendo así una mayor flexibilidad en la presentación de ofertas.

Diputación provincial de Valladolid
Abierto simplificado·Valladolid·Pub. 05/06/2026
Presupuesto246.280,99 EUR
En Plazo
Fin presentación26/06/2026
Ver detalles

Contrato de obras para reparación y asfaltado de caminos de acceso a los barrios San Martín y Manzárraga

Licitación de obras para la reparación integral de dos vías rurales de acceso a barrios. En el camino de San Martín se requiere reparación completa del pavimento asfáltico deteriorado en aproximadamente 750 metros. En el acceso a Manzárraga se procede a la reparación de varios tramos con pavimento de hormigón pulido y pendiente pronunciada entre el 23% y 32%, que genera peligro en la circulación vehicular. El procedimiento es abierto simplificado con tramitación ordinaria.

Ayuntamiento de Orozko
Abierto simplificado·Orozko·Pub. 04/06/2026
Presupuesto133.119,50 EUR
En Plazo
Fin presentación26/06/2026
Ver detalles

Obra de pavimentación y rehabilitación de calzada en la Avenida Eysines de Piedras Blancas - Ayuntamiento de Castrillón

Contratación de obras de reparación, saneo y rehabilitación superficial del pavimento y red de drenaje de un tramo de 247 metros de la Avenida Eysines en Piedras Blancas, Castrillón, Asturias. Las actuaciones incluyen la renovación integral de la capa de rodadura y subsanación de deficiencias del drenaje para mejorar la durabilidad de la infraestructura, comodidad de usuarios y seguridad vial. La ejecución se realizará en plazo improrrogable de cuatro semanas sin corte total de circulación, mediante vallado perimetral y balizamiento.

Ayuntamiento de Castrillón
Abierto simplificado·El castru·Pub. 02/06/2026
Presupuesto164.981,57 EUR
En Plazo
Fin presentación22/06/2026
Ver detalles

Obras de reparación y restitución de pavimentos en vías públicas del municipio de Sils

Licitación pública para la ejecución de trabajos de reparación y restitución de pavimentos en vías públicas del municipio de Sils. El contrato incluye todas las actuaciones comprendidas en la Memoria Valorada de Actuaciones, con un presupuesto de treinta y tres mil euros. El organismo contratante es el Ajuntament de Sils, entidad local de la provincia de Girona. Las obras se ejecutarán conforme a los términos técnicos y administrativos especificados en la documentación de licitación.

Ajuntament de Sils
Otros·Sils·Pub. 01/06/2026
Presupuesto33.400,07 EUR
Cierra mañana
Fin presentación15/06/2026
Ver detalles