Licitación Obra de acampada y multiaventura en Benidorm

Contrato de obras de habilitación y acondicionamiento del área recreativa Plà de Parra

Contrato de obras para la habilitación del área recreativa Plà de Parra mediante procedimiento abierto simplificado. El Ayuntamiento licita la ejecución de trabajos de construcción y paisajismo en parques conforme al proyecto técnico redactado por la Oficina Técnica Municipal y validado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. El presupuesto base de licitación asciende a 147.216,97 euros, incluyendo IVA del 21%. Se adjudicará según varios criterios de adjudicación sin negociación contractual.

Obras de humanización y mejora de las calles Alcalde Noguera Patiño y Médico Tomás Artaza

Contratación de obras de humanización y mejora urbana en dos vías públicas mediante procedimiento simplificado. El proyecto incluye actuaciones de transformación de espacios, con especial atención a criterios de sostenibilidad ambiental, cumplimiento de normativa laboral y medidas de accesibilidad. Las obras se financiarán conforme a los créditos presupuestarios disponibles, con ejecución sujeta a los plazos y condiciones técnicas del proyecto.

Obras de adecuación y mejora del parque y entorno del Turó d'en Buc - Fase 3 de Lloret de Mar

Contratación de obras para la adecuación y mejora integral del parque y su entorno en el Turó d'en Buc de Lloret de Mar, correspondiente a la Fase 3 del proyecto. Los trabajos incluyen todas las intervenciones necesarias definidas en el proyecto de ejecución, reguladas según legislación aplicable en materia de seguridad laboral, accesibilidad y prevención de riesgos. La ejecución se realizará bajo supervisión de la Dirección Facultativa de la Administración municipal.

Contrato de obras de acondicionamiento de zona verde pública en La Bañeza

Se licita el contrato de obras para el acondicionamiento de una parcela municipal destinada a zona verde pública en La Bañeza. Las actuaciones incluyen la preparación del terreno, ejecución de pavimentos y superficies de seguridad, instalación de juegos infantiles, colocación de mobiliario urbano e instalaciones diversas. El objetivo es mejorar los espacios públicos municipales dotando a la ciudadanía de un espacio adecuado para el ocio, recreo y disfrute al aire libre.

Obras de acondicionamiento y mejora de zonas verdes en el paseo de la Carretera de Alovera de Azuqueca de Henares

Contratación de obras de acondicionamiento y mejora de zonas verdes en el paseo de la Carretera de Alovera, incluidas labores de paisajismo, construcción de senderos peatonales e instalación de mobiliario urbano. El proyecto forma parte del Plan de Actuación Integrado de Azuqueca de Henares denominado Azuqueca Suma y se cofinancia al ochenta y cinco por ciento con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional mediante el Programa Plurirregional de España dos mil veintiuno a dos mil veintisiete.

Obras de ampliación del Parque de la Quebradilla en Azuqueca de Henares

Contrato de obras para la ampliación del Parque de la Quebradilla en Azuqueca de Henares, que incluye trabajos de paisajismo, instalación de mobiliario urbano e iluminación exterior. El proyecto, cofinanciado al 85% por fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional mediante el Programa Plurirregional 2021-2027, pretende mejorar la accesibilidad, seguridad, sostenibilidad ambiental y conectividad visual entre ambos ámbitos del parque, garantizando recorridos accesibles y bien iluminados.

Obras de nueva área de juegos infantiles y mejoras del área de esparcimiento para perros del parque de la Mariona en Molins de Rei

Licitación de obras para la ejecución de un proyecto que incluye la construcción de una nueva área de juegos infantiles y la mejora del área de esparcimiento para perros en el parque de la Mariona. El contrato administrativo se desarrollará en el término municipal de Molins de Rei mediante procedimiento simplificado, con un presupuesto máximo total de 708.826,81 euros distribuido en dos años de ejecución. El plazo de ejecución es de seis meses a partir de la firma del acta de replantejamiento.

Obras de reubicación del parque etnológico de Caimari

Contratación de obras para el cambio de ubicación del parque etnológico de Caimari, ubicado en el polígono 13, parcela 90 de Selva. El contrato incluye la ejecución de las prestaciones definidas conforme a los requisitos técnicos y administrativos establecidos, con sujeción a penalidades por incumplimiento de plazos y obligaciones contractuales. El contratista deberá acreditar solvencia técnica mediante experiencia en obras de similar naturaleza en los últimos cinco años.

Obras de restauración ambiental en los márgenes de la carretera LZ-3, circunvalación a Arrecife de Lanzarote

Se licita la ejecución de obras de restauración ambiental en los márgenes de la carretera LZ-3, circunvalación a Arrecife, en el término municipal de Arrecife (Lanzarote). Las actuaciones incluyen revegetación, sistemas de riego, movimiento de tierras, drenaje, trabajos en mediana y pantallas, así como gestión de residuos. El contrato se ejecuta bajo responsabilidad única del adjudicatario sin división en lotes, garantizando coordinación integral de las distintas prestaciones.

Obras de reparación y rehabilitación del firme en caminos rurales en tierra del Ayuntamiento de Daimiel

Contratación de obras destinadas a la reparación y rehabilitación del firme en caminos rurales en tierra situados en el término municipal de Daimiel. El objeto incluye trabajos de movimiento de tierras y acondicionamiento de superficies en cinco caminos rurales identificados: Flor de Ribera, Torralba a Barajas, del Pico, del Pero y de la Espinosa. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto y se divide en dos lotes. Se ejecuta conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.