Licitación Pintura viària en Sant Quirze del Vallès

Contrato de obras de reparación de pavimentos y asfaltado de viales

Contratación de obras de reparación de pavimentos y asfaltado de viales enmarcadas en el Plan de Reparación de Pavimentos y Asfaltado de Viales 2026. El contrato tiene carácter administrativo conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. La ejecución se realizará por contrata, siendo el presupuesto base de licitación de 340.577,36 euros. La financiación proviene de presupuestos municipales del año 2026 y diferentes subvenciones. Las partes quedan sometidas a lo establecido en los pliegos, proyecto, planos y cuadros de precios que deberán ser suscritos por el adjudicatario.

Obras de reparación y mejora del camino da Milixosa en Cabeiro, Redondela

Contratación de obras de reparación y mejora del camino da Milixosa ubicado en la localidad de Cabeiro, perteneciente al municipio de Redondela. El proyecto incluye trabajos de explanación, excavación en zanjas, construcción de canalizaciones de aguas pluviales, repavimentación de calzadas y pintura de superficie, dentro del Plan Extraordinario VIA DEPO. Las obras se regirán por la normativa técnica general para obras de carreteras y puentes, así como por el pliego específico para tuberías de saneamiento.

Obras de mejora de accesibilidad y servicios urbanos en la carretera N-651 de Cabanas

Licitación de obras destinadas a mejorar la accesibilidad y los servicios urbanos en la carretera N-651, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 21+270 y 21+540 en Cabanas. El contrato incluye la ejecución conforme al proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción y demolición. Se aplica el procedimiento abierto simplificado por tratarse de un contrato cuyo valor estimado está por debajo del umbral de regulación armonizada.

Obras de mejora y asfaltado de vías urbanas - Ayuntamiento de Teruel

Contratación de obras de mejora de vías urbanas consistentes en asfaltado y pavimentación de calles en Teruel. El Ayuntamiento de Teruel licita la ejecución del proyecto técnico aprobado en febrero de 2025 mediante procedimiento abierto simplificado. Las obras incluyen pavimentación, repavimentación y trabajos complementarios de pintura de calzada en el municipio, con un plazo de ejecución de diez semanas desde la firma del acta de replanteo.

Obras de conservación de la red viaria municipal: renovación del firme y reposición de señalización en Portocubelo y O Viso

Contratación de obras de conservación en la red viaria municipal que comprenden la renovación del firme en la estrada Portocubelo-Enlace con la AC-550 y la reposición de la señalización en la estrada O Viso-Paxareiras. Las obras incluyen el correspondiente estudio de Seguridad y Salud y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de conformidad con la normativa aplicable.

Obras de reparación y reposición de firme asfáltico en varias calles del núcleo urbano de Lepe

Contratación de obras de reposición de firme asfáltico en el municipio de Lepe, Huelva, mediante procedimiento abierto simplificado. Las actuaciones incluyen la reparación de la calzada en varios tramos de vías públicas como avenida de Blas Infante, calle Paco de Lucía, calle Andrés Segovia, calle Venezuela y calle Colombia, así como la rotonda del monumento al Marinero. El proyecto se vincula al Plan Provincial Tu Diputación Actúa y ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local.

Obras de asfaltado y señalización de vías públicas

Licitación de obras de asfaltado y señalización de vías públicas correspondientes al proyecto de 2026. El contrato permite la subcontratación de unidades de obra específicas y delimitadas en el proyecto, debiendo los licitadores indicar en su oferta la parte que tengan prevista subcontratar, con especificación del importe y perfil de la empresa subcontratista. Las empresas subcontratistas deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). Se exige la presentación de documentación administrativa acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, así como oferta económica conforme a criterios de adjudicación valorables automáticamente.

Obras de reasfaltado y pavimentación de varias calles en Benifaió

Contratación de obras de reasfaltado, pavimentación y pintura de la superficie de calzada en diversas vías públicas de Benifaió. El Ayuntamiento licita estas obras como servicio mínimo obligatorio de mantenimiento y mejora de infraestructuras viarias municipales. La ejecución está prevista mediante procedimiento abierto simplificado, con un plazo máximo de treinta días desde el replanteo y garantía de un año.

Obras de reasfaltado en vías municipales del municipio de La Victoria de Acentejo

Contrato de obra que comprende el reasfaltado de diversas calles y aparcamientos del municipio de La Victoria de Acentejo mediante la aplicación de capa de rodadura de aglomerado asfáltico modificado, incluyendo fresado previo del pavimento existente donde sea necesario, riego de adherencia y ajuste de elementos integrados en la vía. Las obras se ejecutarán en las calles Santo Domingo, La Costa, Pedrera, La Palmita y aparcamientos de Carretera Vieja, que forman parte del sistema viario municipal de comunicación entre núcleos urbanos.

Obras de asfaltado y adecuación de zonas urbanas fase II en San Fernando de Henares

Licitación de obras de asfaltado y acondicionamiento de espacios urbanos correspondiente a la segunda fase del programa de mejora municipal. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares mediante su Junta de Gobierno Local convoca este contrato para la ejecución de trabajos de pavimentación asfáltica y adecuación de zonas urbanas destinados a mejorar las infraestructuras viarias y la calidad urbana del término municipal de San Fernando de Henares en Madrid.