Licitación Reforma edificio municipal en Azuébar

CONTRACTE D'OBRES CONTINGUDES EN EL "PROJECTE D'ARRANJAMENT DE LA RENOVACIÓ DE LA COBERTA I REPARACIÓ DE PERÍMETRE DE LA SALA CAL LLOVET"

Contracte d'obres contingudes en el "Projecte d'arranjament de la renovació de la coberta i reparació de perímectre de la Sala Cal Llovet".

Obras de acondicionamiento interior y reforma para conversión en edificio terciario cultural y administrativo de La Roda

Licitación de obras de reforma interior para la conversión del edificio denominado El Silo en La Roda (Albacete) en edificio terciario de uso cultural y administrativo. El proyecto, redactado por el arquitecto Sergio Toboso Moreno, incluye el acondicionamiento completo del inmueble. La contratación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado, con precio como único criterio de adjudicación. El contrato está cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027.

Obras de reparación del peto decorativo del edificio de la UNED

Contratación de obras de reparación del peto decorativo del edificio de la UNED mediante procedimiento abierto simplificado. El contrato tiene carácter administrativo y se rige por la Ley de Contratos del Sector Público. Las partes se someten contractualmente a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas. El contratista debe cumplir con los requisitos de solvencia económica y técnica, así como con las obligaciones establecidas respecto al jefe de obra y al Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de Melilla.

Obras de restauración de la espadaña de la iglesia de Santa Elena en Turza, Ezcaray

Contrato administrativo de obras para la restauración de la espadaña de la iglesia de Santa Elena ubicada en Turza, Ezcaray. Los trabajos incluyen la limpieza y consolidación de elementos estructurales, retirada de oxidaciones, relleno de oquedades, sellado de grietas y realización de cosidos para garantizar la estabilidad estructural del inmueble de interés histórico y arquitectónico.

Obras de rehabilitación integral del Palacio de los Marqueses de Villa Antonia para viviendas eficientes de alquiler social con espacios comunitarios en Calatayud

Contratación de las obras de rehabilitación integral del Palacio de los Marqueses de Villa Antonia en Calatayud, destinadas a la creación de veintiuna viviendas eficientes de alquiler social, incluyendo la adecuación de espacios comunitarios. El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, requiriendo el cumplimiento de los principios transversales aplicables y la supervisión continua mediante dirección facultativa integrada por director de obra, dirección de instalaciones, dirección de ejecución y coordinador de seguridad.

Contrato de obras de restauración de fachadas en la ermita de Nuestra Señora de Allende (fase 1) en Ezcaray

Licitación de obras de restauración de fachadas correspondientes a la fase 1 de intervención en la ermita de Nuestra Señora de Allende, ubicada en Ezcaray. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado utilizando criterios de mejor relación calidad-precio. Las obras incluyen trabajos de restauración en un edificio de interés histórico y arquitectónico, con un plazo de ejecución de dos meses a partir del acta de comprobación del replanteo.

Contrato de obras de rehabilitación integral de la antigua Escuela Pública de Piñera en Castropol

Licitación pública de obras de rehabilitación integral de la antigua Escuela Pública de Piñera, ubicada en el concejo de Castropol. El proyecto comprende la renovación de elementos constructivos deteriorados, incluyendo estructura de cubierta, forjado superior, carpinterías exteriores, revestimientos e instalaciones. El objetivo es mejorar las condiciones estructurales, funcionales y de seguridad del inmueble, así como sus condiciones de salubridad y habitabilidad, manteniendo su configuración arquitectónica original e integración en el entorno, para convertirlo en equipamiento municipal.

Obras de reforma integral del edificio de la Gerencia de Atención Primaria de Girona

Contratación de obras para la reforma del edificio que alberga la Gerencia de Atención Primaria de Girona. El proyecto incluye trabajos de ejecución material que requieren personal técnico y obrero experimentado, materiales específicos según documentación adjunta, cumplimiento normativo en seguridad y salud laboral, y coordinación con posibles actuaciones simultáneas. La empresa adjudicataria asume responsabilidad integral sobre daños, limpieza final y entrega de espacios en perfecto estado, incluyendo retirada de escombros y transporte a vertedero.

Contratación de obras de conservación y mejora del Puente de Queralt

Licitación para la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de conservación y mejora del Puente de Queralt. El contrato, adjudicable en un único lote, incluye todas las actividades necesarias para la conservación y mejora de la estructura del puente, con un plazo de ejecución de dos meses a partir de la comprobación del replanteo. Las necesidades administrativas y la justificación del procedimiento constan en el informe de necesidad emitido por la arquitecta municipal y en el proyecto aprobado por el pleno municipal.

Contrato de obras de consolidación y rehabilitación del edificio Masó en Torroella de Montgrí

Licitación de obras para la consolidación y rehabilitación integral del edificio Masó, inmueble municipal construido en 1930 y declarado Bien Cultural de Interés Local, situado en Torroella de Montgrí. El proyecto contempla intervenciones de reforzo estructural y reforma integral para recuperar el edificio desde perspectivas estructural, funcional y patrimonial, destinándolo a usos públicos y administrativos compatibles con su protección como bien cultural. La ejecución se realizará en dos fases coordinadas con una duración total de ocho meses.