Licitación Contratación de las obras del proyecto para la renovación de la red de alcantarillado situada en la calle Casal de Santa Coloma, entre los números 4 y 6, del municipio de Barberà del Vallès que, junto con su codificación, figura en el apartado C) del cuadro de características anexo (Anexo 1). ~~~ En la licitación y ejecución del contrato regirán, además de la normativa legal aplicable, el Proyecto ejecutivo de las obras (Anexo 2.1), aprobado definitivamente en fecha 22 de enero de 2024 prescripciones administrativas.

Obras de urbanización de la Fase 2.2 del polígon Santa Anna I en Santpedor

Licitación de las obras correspondientes a la tercera y última etapa de ejecución de la urbanización del polígon Santa Anna I. Los trabajos comprenden movimientos de tierras, ejecución de firmes y acabados, redes de saneamiento y pluviales, alumbrado público, abastecimiento de agua, señalización y mobiliario urbano, así como canalización y soterramiento de líneas de telecomunicaciones en varias calles del polígon industrial.

Contrato de obras de reasfaltado e instalación de conducción de aguas pluviales en la calle 9 de Octubre de Cerdà

Contrato de obras para la ejecución de reasfaltado e instalación de conducción de aguas pluviales en la calle 9 de Octubre del municipio de Cerdà. El Ayuntamiento de Cerdà licita mediante procedimiento abierto simplificado sumario la realización de estas actuaciones, que constituyen una unidad funcional y técnica que integra excavación, instalación de conducciones, conexión de imbornales y pavimentación final. La actuación se financia mediante subvención de la Diputación Provincial de Valencia destinada a la prevención de catástrofes naturales.

Obras de rehabilitación integral de vías públicas en Torres de Segre

Contratación de la ejecución completa de obras de rehabilitación vial que comprende derribos, movimientos de tierras, pavimentación, redes de alcantarillado y pluviales, abastecimiento de agua potable, canalizaciones de servicios, riego de jardinería, recolocación de alumbrado público, señalización vial, gestión de residuos y seguridad en obra. Las actuaciones se desarrollarán en cuatro fases técnicas en las calles La Vall, La Creu y avenida Pau Casals del municipio de Torres de Segre, bajo responsabilidad contractual única para garantizar la integración funcional de pavimentos, redes, accesibilidad y seguridad vial.

Obras de saneamiento e reparación de estradas en Santo Isidro

Contratación de obras de saneamiento, sumidoiros y reparación de estradas en Santo Isidro mediante procedimiento abierto simplificado. El Concello de A Pobra do Caramiñal licita estas obras de infraestructura para mejorar los sistemas de saneamiento y las vías de acceso en la zona. Se trata de un contrato de carácter anual con financiación municipal, que requiere empresa especializada en obras de construcción e infraestructuras.

Obras de mejora de la red de drenaje en O Piñal

Contratación de obras para la mejora de la red de drenaje en la localidad de O Piñal. El contrato incluye la ejecución de trabajos de drenaje conforme al proyecto técnico, con obligaciones relativas a seguridad y salud en la construcción, gestión de residuos de construcción y demolición, y reposición de servicios afectados. La propuesta económica debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido y se realizará mediante baja respecto al presupuesto base de licitación establecido.

Obras de reforma del colector de evacuación de aguas residuales de la calle Gorguel

Contratación de obras para la reforma integral del colector de evacuación de aguas residuales ubicado en la calle Gorguel. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado en base a la mejor relación calidad-precio. La ejecución de estas obras forma parte del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de Valencia, cuya financiación está condicionada a la concesión de la subvención correspondiente.

Obras de mantenimiento, reparación y mejoras menores de redes de agua y saneamiento - Aigües de L'Horta

Acuerdo marco para la ejecución de obras de mantenimiento, reparación y actuaciones menores en las redes de agua potable y saneamiento gestionadas por Aigües de L'Horta. Los trabajos incluyen intervenciones de conservación y mejora de infraestructuras hidráulicas. El contrato se estructura mediante un acuerdo marco con múltiples adjudicatarios, sin garantía de volumen mínimo de actuaciones.

Obras de pavimentación y adoquinado de calles en Castejón

Contratación de obras de pavimentación y adoquinado de calles en el municipio de Castejón. Se trata de una obra completa de reforma clasificada como infraestructura municipal, con un presupuesto de contrata de cuarenta y dos mil euros incluido IVA. El proyecto comprende trabajos de mejora de la red viaria local con ejecución prevista en menos de un año.

Obras de remodelación de calle Horquilleros en Monda

Contratación de las obras necesarias para la remodelación integral de la calle Horquilleros, localizada entre calle La Paja y calle Marbella en el municipio de Monda. Las actuaciones se ejecutarán conforme al proyecto aprobado mediante Decreto de Alcaldía y siguiendo las prescripciones técnicas establecidas en el pliego. El contrato no se divide en lotes, formando el objeto una unidad funcional indivisible cuya ejecución se someterá a la normativa sectorial aplicable según la naturaleza de las obras.

Contrato de obras de renovación de pavimentación en varias calles del Ayuntamiento de Añover de Tajo

Contrato de obras de acondicionamiento vial consistente en la renovación de la capa de rodadura mediante pavimentación y asfaltado en nueve calles del municipio de Añover de Tajo (Toledo). Las obras incluyen mejora de la funcionalidad de las vías, regeneración y renovación de pavimentación deteriorada, así como asfalted de tramos urbanos en estado deficiente. Se contempla seguridad y salud en obra, gestión de residuos y control de calidad de materiales. El plazo de ejecución es de dos meses desde la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.