Licitaciones de Construcción, infraestructuras y software en Comunidad Valenciana

Contrato de obras de reconstrucción de tres edificios municipales en Algemesí

Contratación de obras para la reconstrucción integral de tres inmuebles municipales situados en Algemesí: el Teatre Jaume I, el edificio del Espacio Joven y la Sede de Adisalge. Las actuaciones se ejecutarán mediante un único contrato que garantiza la coordinación de los trabajos y la eficiencia en la utilización de recursos públicos. El contratista deberá contar con capacidad técnica y económica para dirigir simultáneamente las tres actuaciones de reacondicionamiento sobre un mismo inmueble.

Contrato de obras de demolición y reposición del Centro de Educación Infantil y Primaria El Braçal en Estivella

Licitación de obras para la demolición y reconstrucción del centro educativo CEIP El Braçal en la misma parcela del municipio de Estivella. El contrato incluye la ejecución completa de la actuación bajo el programa Pla Edificant, financiado mediante subvención de la Consellería de Educación, Cultura y Universidades. La inversión se distribuye entre los años 2027 y 2028, con un valor estimado que asciende a varios millones de euros. Se requiere clasificación empresarial específica y adscripción de medios para garantizar la capacidad técnica y económica del licitador.

Contrato de obras para ampliación con ascensor, escalera, almacén y mejoras de accesibilidad en el CEIP Carme Martín de Artana de Castellón

Contratación de obras de ampliación y reforma en el Centro de Educación Infantil y Primaria Carme Martín de Artana situado en Castellón. Las actuaciones comprenden la ubicación de un ascensor, construcción de escalera, habilitación de almacén, realizción de intervenciones de accesibilidad para personas con discapacidad y sustitución de aparatos sanitarios. El contrato se tramita conforme a la Ley de Contratos del Sector Público por procedimiento simplificado.

Obra mayor de transformación de espacios de trinquete y galotxeta en aulas taller en el IES Alto Palancia de Segorbe

Contratación de una obra mayor consistente en la transformación y acondicionamiento de los espacios destinados a trinquete y galotxeta en aulas taller funcionales dentro del Instituto de Educación Secundaria Alto Palancia ubicado en Segorbe. El proyecto contempla la adaptación integral de estas dependencias para su uso como aulas de carácter técnico y práctico, incluyendo todos los trabajos, materiales e instalaciones necesarios para la ejecución completa de la transformación.

Contrato de obras de reforma de instalación de calefacción y mejoras en patio de educación infantil del CEIP Mare de Deu de la Vallivana en Morella

Contrato de obras para la reforma integral de la instalación de calefacción y la realización de mejoras en el patio de educación infantil del Centro de Educación Infantil y Primaria Mare de Deu de la Vallivana, ubicado en Morella. Las actuaciones comprenden todos los elementos necesarios para la utilización completa de las obras ejecutadas, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Contrato de obras de regeneración urbana y creación de espacio público en la plaza Luis Suñer de Alzira

Contrato de obras administrativo para la regeneración urbana y creación de espacio público en la plaza Luis Suñer de la localidad de Alzira. Las obras incluyen intervenciones conforme al proyecto aprobado, bajo dirección facultativa, con un plazo máximo de ejecución de cinco meses desde la firma del acta de replanteo. La empresa adjudicataria deberá garantizar la seguridad de peatones y usuarios, minimizando afecciones al uso del espacio público durante la ejecución de los trabajos.

Obras de reurbanización integral de la calle Beato Gálvez de Utiel

Contrato de obras para la reurbanización completa de la calle Beato Gálvez de Utiel, consistente en la renovación de infraestructuras obsoletas y mejora del espacio urbano mediante la implantación de una solución de plataforma única donde circulación rodada y peatonal se desarrollan al mismo nivel, requiriendo modificación de las rasantes actuales para optimizar la calidad del entorno urbano.

Construcción de edificio para sede de banda de música en la Aldea de Las Cuevas de Utiel

Contratación de las obras de construcción de un edificio destinado a funcionar como sede de la banda de música de la Aldea de Las Cuevas de Utiel. El proyecto técnico, elaborado por la arquitecta Laura Verdú Martínez y aprobado por Resolución de Alcaldía, especifica las características técnicas de la construcción. La obra se financia a través del Plan Abierto de Inversiones de la Diputación de Valencia para el período 2024-2027, con un presupuesto base de licitación de 395.104,09 euros incluido IVA.

Contrato de obras de construcción de almacén municipal para la brigada de obras en Xeresa

Contrato de obras para la construcción de un almacén municipal destinado a la brigada de obras del Ayuntamiento de Xeresa, ubicado en la calle Casals número 16. Se trata de un contrato administrativo de obras que se adjudicará mediante procedimiento abierto con criterios múltiples, considerando memoria técnica, precio y ampliación de garantía. El plazo de ejecución es de siete meses desde la comprobación del replanteo.

Contrato de obras de adecuación del Cementerio Municipal de Sinarcas por daños de la DANA

Contrato de obras para la reparación y adecuación del Cementerio Municipal de Sinarcas, afectado por los desperfectos ocasionados por la DANA. Las actuaciones comprenden trabajos previos y demoliciones selectivas, consolidación del terreno y cimentación de la torre de nichos mediante inyecciones de resina expansiva, demolición y reconstrucción del muro de cerramiento, y regularización de cubiertas de bloques de nichos. El proyecto constituye una unidad funcional integrada que requiere coordinación conjunta de todas las actuaciones estructurales, constructivas y de impermeabilización.