Acondicionamiento del Área Recreativa Arroyomolinos

Obras de rehabilitación de fuente ornamental en la glorieta de la plaza Hermano Mariano de Borox

Contrato de obra civil para la rehabilitación integral de una fuente ornamental ubicada en la glorieta de la plaza Hermano Mariano del municipio de Borox, en Toledo. Las obras comprenden trabajos de albañilería, reposición de pavimentación, instalación de sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como mejoras en iluminación y funcionamiento general de la instalación. El proyecto incluye ensayos de estanqueidad y garantía de correcto funcionamiento. La Diputación Provincial de Toledo financia la actuación mediante dotación de crédito presupuestario.

Obras de actuaciones complementarias e intervenciones museográficas en el Monasterio de Caaveiro

Contratación de obras de ejecución de actuaciones complementarias e intervenciones museográficas en el Monasterio de Caaveiro, conforme a proyecto técnico que integra estudio de seguridad y salud y gestión de residuos de construcción y demolición. El procedimiento de adjudicación es abierto con único criterio de evaluación basado en el factor precio. Las obras se financian con cargo a aplicaciones presupuestarias provinciales, pudiendo ser de ejecución anual o plurianual según características de cada proyecto.

Contrato de obras de desvío de conducción de agua de riego por liberación de espacio para otras instalaciones en Novetlè

Contrato de obras que comprende el desvío de la conducción existente de agua de riego mediante dos actuaciones con trazado y profundidad adecuados. Las obras incluyen demoliciones, movimientos de tierras, instalaciones, hormigones, pavimentos, gestión de residuos y seguridad y salud. El proyecto permite liberar espacio para futuras instalaciones sin afectar a las existentes. Se licita por procedimiento abierto simplificado y es financiado íntegramente por subvención de la Diputación Provincial de Valencia.

Contrato de rehabilitación de accesos, protecciones colectivas y líneas de vida en grúas de Navantia Cádiz

Se licita un contrato para la realización de trabajos de rehabilitación integral de accesos, instalación de protecciones colectivas y sistemas de líneas de vida en grúas de la instalación de Navantia en Cádiz. Los trabajos comprenden actividades especializadas de construcción y seguridad en altura, requiriendo gestión coordinada y unitaria. La duración prevista es de siete a nueve meses, con inicio estimado en diciembre de dos mil veintiséis. La adjudicación se realizará conforme a criterios de mejor relación calidad-precio.

Contrato de obras para desmantelamiento de báscula municipal y acondicionamiento urbano en Calle Aviación de El Carpio de Tajo

Contrato de obras administrativo destinado al desmantelamiento de la báscula municipal y acondicionamiento urbano en la Calle Aviación del municipio de El Carpio de Tajo. Las obras, definidas en el proyecto técnico redactado por la arquitecta María Hidalgo García, incluyen demoliciones, acondicionamiento del terreno, saneamiento, pavimentación urbana, jardinería y gestión de residuos. El contrato se ejecutará conforme a prescripciones técnicas y normativa de accesibilidad, con plazo de ejecución de tres meses y financiación procedente del Plan Provincial de la Diputación Provincial de Toledo.

Contrato de obras de embellecimiento viario en la Calle Iglesia de Navalafuente

Contrato de obras para el embellecimiento viario en la Calle Iglesia de Navalafuente. Las obras comprenden tratamientos superficiales sobre la rasante existente, incluyendo pavimentos, solados y alicatados. El plazo de ejecución es de tres meses. Se utiliza procedimiento abierto simplificado con adjudicación por mejor relación calidad-precio. El presupuesto base de licitación asciende a 183.014,98 euros con IVA incluido.

Obras de riego con agua sin tratar en el parque Sant Jordi y alrededores desde los pozos Estellers y Miarnau - Aigües de Reus

Licitación de obras de ingeniería para la ejecución del sistema de riego con agua sin tratar en el parque Sant Jordi y sus alrededores, partiendo de los pozos Estellers y Miarnau en Reus. El proyecto, redactado por TADEC, SL, constituye una obra integral que será ejecutada por un único adjudicatario, incluyendo la construcción de canalizaciones de riego y todas las infraestructuras asociadas necesarias para el suministro de agua regenerada desde los pozos indicados hacia las zonas verdes del municipio.

Obras de ejecución de nuevo parque en terrenos del IRIAF - Ayuntamiento de Tomelloso

Licitación de obras para la construcción de un nuevo parque público en los terrenos cedidos del IRIAF, integrado en el Plan de Actuación Integrado denominado Tomelloso, orígenes y futuro. El proyecto está cofinanciado al 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027. Se trata de una actuación de mejora urbana y dotación de espacios verdes impulsada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tomelloso.

Obras de urbanización y electrificación en la Ronda Barceló del Polígono 1 del PMU-01d

Se licita la ejecución de obras de urbanización y electrificación correspondientes a la Fase 3 del Proyecto de Modificación de Urbanización del PMU-01d en Barcelona. Las intervenciones se desarrollarán en los espacios públicos del Polígono 1, incluyendo la Ronda Barceló, calles Méndez Nuñez, Thos y Codina, y zonas verdes asociadas, abarcando una superficie de actuación de 12.932 metros cuadrados. El proyecto comprende trabajos de infraestructura viaria, iluminación y acondicionamiento de espacios verdes en el ámbito denominado PU2 Ronda Barceló.

Sistema dinámico de adquisición para obras de reparación y mantenimiento en edificios de la Autoridad Portuaria de Baleares

Se establece un sistema dinámico de adquisición para la contratación de obras de arreglos, reparaciones y mantenimiento en los edificios e instalaciones anexas de la Autoridad Portuaria de Baleares, excluyendo faros. El sistema permite adjudicar contratos específicos a empresas homologadas que cumplan requisitos de solvencia técnica y profesional, para actuaciones menores cuyo importe sea inferior a quinientos mil euros. El procedimiento se tramita mediante sistema restringido y se desarrolla durante la vigencia del acuerdo para atender necesidades que surjan en la gestión y conservación del patrimonio inmobiliario portuario.