Licitación Acondicionamiento Edificio Principal ZAR II

Obras de renovación de pavimento con aglomerado impreso en el centro de Cartagena

Se licita la contratación de obras de renovación de pavimento mediante la aplicación de aglomerado impreso en la zona centro de Cartagena. El proyecto incluye la ejecución completa de los trabajos de pavimentación con un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de replanteo. La administración financia la actuación mediante crédito presupuestario para mejora de infraestructuras, subordinado a la aprobación de los presupuestos correspondientes.

Obras de creación de zonas de sombra en espacios turísticos de La Gomera

Contratación de obras para la creación de zonas de sombra en entornos turísticos ubicados en los municipios de San Sebastián de La Gomera y Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera. El proyecto incluye la ejecución de infraestructuras de sombraje destinadas a mejorar la experiencia turística y proporcionar protección solar en áreas de interés público. Las empresas interesadas deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica según lo establecido en la normativa de contratación pública.

Obras de rehabilitación y vallado de cancha deportiva y parque en el Castillo del Romeral de San Bartolomé de Tirajana

Contratación de obras para la rehabilitación integral y vallado de una cancha deportiva y parque ubicados en el Castillo del Romeral. Las actuaciones incluyen la sustitución del vallado existente en mal estado, compuesto por tubos de acero y malla electrosoldada, así como la mejora de los accesos peatonales y vehiculares. El proyecto contempla trabajos de pavimentación, instalación de mobiliario urbano y adecuación general de las instalaciones deportivas y espacios verdes para su correcto funcionamiento y seguridad.

Contrato de obras de urbanización de la calle Alfonso El Magnánimo en Alcàsser

Licitación de contrato administrativo de obras para la urbanización integral de la calle Alfonso El Magnánimo en el municipio de Alcàsser. El procedimiento de adjudicación será abierto en modalidad simplificada conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Las obras se ejecutarán según el proyecto técnico y las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas particulares y administrativas que rigen este contrato.

Obras de rehabilitación de centros públicos de educación en Coslada

Contratación de obras de rehabilitación integral en cuatro centros públicos de educación ubicados en Coslada, convocada por el Ayuntamiento. Las intervenciones incluyen diversas mejoras en infraestructuras educativas con antigüedad superior a cuarenta años, conforme a un proyecto técnico que incorpora estudios de seguridad, gestión de residuos y control de calidad. Los licitadores pueden presentar ofertas a múltiples lotes, pero solo serán adjudicatarios del que obtenga mejor puntuación.

Obras de reordenación de elementos de calistenia en el parque de Can Zam de Santa Coloma de Gramanet

Contratación de obras para la reordenación y ejecución de un proyecto simplificado de elementos de calistenia en el parque de Can Zam, ubicado en el término municipal de Santa Coloma de Gramanet. Las obras incluyen la reorganización de las instalaciones de ejercicio físico conforme a las especificaciones técnicas y presupuestarias del proyecto, mediante procedimiento de licitación simplificada.

Obras de urbanización de la calle Diputación en Zaragoza - Fase I - Ayuntamiento de Osera de Ebro

Contratación de obras de urbanización de la calle Diputación de Zaragoza correspondientes a la fase I del proyecto. Las obras incluyen la mejora integral de la calzada, instalación de redes de servicios modernizadas, abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales e infraestructura viaria, así como alumbrado público. El procedimiento de adjudicación será negociado sin publicidad, con criterio único de precio. El Ayuntamiento de Osera de Ebro licita esta intervención para resolver las deficiencias actuales de la vía y cumplir sus competencias municipales en urbanismo e infraestructuras.

Contrato de obras de reordenación y acondicionamiento de plazas públicas en Olvés

Licitación de obras para la reordenación y acondicionamiento de la plaza del Pilar y conclusión de la plaza pública de la zona del silo en Olvés. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado en dos lotes. Las empresas licitadoras deberán acreditar solvencia económica, financiera y técnica, contar con clasificación en el grupo de obras viales sin cualificación específica y aportar compromiso de adscripción del personal técnico responsable de la ejecución.

Estudio Básico de Seguridad y Salud para la Reforma del Parque Carmelo Solís

Documento de prevención de riesgos laborales que establece las medidas de seguridad y salud, instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores para la ejecución de obras de reforma del parque Carmelo Solís. El estudio analiza riesgos detectables en las diferentes fases constructivas, identificando medidas preventivas obligatorias para protecciones colectivas y personales, así como conductas a observar durante la obra.

Obras de pavimentación, saneamiento y acondicionamiento de calles en Pozuel de Ariza

Contratación de obras de pavimentación, saneamiento e instalación de mobiliario urbano en las calles Mayor y Caballo de Pozuel de Ariza. El proyecto incluye mejora de infraestructuras viales mediante trabajos de asfaltado, sistemas de drenaje y elementos de equipamiento urbano. La ejecución se realizará conforme al proyecto básico y de ejecución redactado por el ingeniero proyectista, con un plazo de cuatro meses.