Actuacions de millora d'accessibilitat i enllument

Obra de actualización de proyecto básico y de ejecución de equipamiento deportivo para Parque de Ruedas y Zona Biosaludable en Mairena del Aljarafe

Se licita la contratación de obra administrativa para la actualización de proyecto básico y de ejecución de equipamiento deportivo destinado a la construcción de un Parque de Ruedas y Zona Biosaludable en la Avenida Clara Campoamor de Mairena del Aljarafe, Sevilla. El contrato se tramita mediante procedimiento abierto simplificado con plazo de ejecución de cinco meses. La adjudicación se realizará atendiendo a varios criterios valorados mediante fórmulas. El proyecto incluye control de calidad en su ejecución.

Contrato de obras de repavimentación en calles San Gregorio y Cáceres de Sonseca, Toledo

Licitación de un contrato de obras dirigido a la repavimentación de dos calles principales en el municipio de Sonseca, provincia de Toledo. Las obras incluyen la mejora de pavimentación envejecida, renovación de infraestructuras urbanas y mejora de accesibilidad en la calle San Gregorio y calle Cáceres. El proyecto, redactado por arquitecto profesional colegiado, se enmarca dentro del Plan Extraordinario de Inversiones 2026 del Ayuntamiento y se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado.

Obras de mejora y adecuación de la Vía de la Plata en La Bañeza

Contrato de obras para la mejora y adecuación del tramo de la Vía de la Plata comprendido entre los Juzgados y el Centro de Salud de La Bañeza, en la provincia de León. Las obras incluyen trabajos de construcción de instalaciones urbanas de tuberías para agua y aguas residuales, así como repavimentación de calzadas. El plazo de ejecución es de dos meses y se ejecutará en la localización indicada del municipio bañezano.

Obras de rehabilitación de firme en las carreteras Silvouta-Vallo-Vilor y Navia-Vilaquinte-Donís

Licitación de obras de rehabilitación y repavimentación de firme en dos tramos de carreteras provinciales de Lugo. Se ejecutarán trabajos de reparación del pavimento con mezclas bituminosas en la carretera LU-P-3503 entre los puntos kilométricos 0+000 a 1+260 y en la LU-P-3505 entre 8+640 a 11+255. El presupuesto total incluye cuantía de licitación más IVA, con plazo de ejecución de cuatro meses y garantía de un año desde la recepción de la obra.

Obras de pavimentación y red de abastecimiento de agua en Avenida de la Paz de Plasenzuela

Contratación de obras para la pavimentación de la Avenida de la Paz en Plasenzuela, Cáceres, que incluyen movimiento de tierras, instalación de nueva red de abastecimiento de agua, gestión de residuos y aplicación de medidas de seguridad y salud en el trabajo. El Ayuntamiento de Plasenzuela licita estas actuaciones viales complementarias que requieren uniformidad técnica en un espacio continuo.

Contrato de obras de reparación y mejora del acerado en Calle Nueva y Calle Ciudad Real

Contrato de obras para la reparación y mejora del acerado situado en Calle Nueva y Calle Ciudad Real. Se divide en dos lotes independientes que pueden ser adjudicados al mismo licitador. El plazo de ejecución es de tres meses. Los licitadores pueden presentar oferta a uno o ambos lotes, debiendo acreditar capacidad de producción y construcción simultánea si optan por más de un lote.

Contrato de obras de mejora de firme en la carretera Las Infantas a Ventosilla

Contrato de obras para la mejora del firme en la carretera de Las Infantas a Ventosilla. El objeto comprende todos los elementos necesarios para la utilización de la obra conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. El proyecto ha sido dirigido por el Ingeniero Civil Francisco Rosa Gutiérrez y cuenta con un presupuesto base de licitación inferior a quinientos mil euros, excluyendo IVA, no requiriendo informe de supervisión previo.

Obras de mejora del camino A Renza en Sobrán y Travesía Nogueirido en Bamio

Contratación de obras para la mejora y acondicionamiento del camino A Renza ubicado en Sobrán y la Travesía Nogueirido en Bamio. El contrato incluye la ejecución de trabajos de infraestructura vial conforme a los términos especificados en la documentación técnica del proyecto. La financiación se establecerá según lo indicado en el Anexo I, con presupuesto consignado en los ejercicios presupuestarios correspondientes.

Obras de adecuación de pavimentación del paseo del cementerio y prolongación de la calle Narros en Chatún-Cuéllar, Segovia

Contratación de las obras de ejecución para la adecuación de la pavimentación del paseo del cementerio y la prolongación de la calle Narros en la entidad local menor de Chatún-Cuéllar, Segovia. El proyecto incluye la redacción del proyecto básico y de ejecución, conforme a las especificaciones técnicas y al estudio de seguridad y salud establecido. Las obras se realizarán bajo la dirección técnica correspondiente y coordinación de seguridad y salud, según lo determinado en el pliego de prescripciones técnicas.

Obras de acondicionamiento del firme en vías urbanas del Ayuntamiento de Xàtiva

Contratación de obras de rehabilitación y acondicionamiento del firme en varias avenidas del municipio de Xàtiva. Las actuaciones incluyen la mejora de viales deteriorados mediante trabajos homogéneos de conservación, restitución de regularidad superficial y corrección de fisuras y deformaciones. El contrato financia infraestructura viaria con maquinaria, mano de obra, señalización y medidas de seguridad necesarias para restablecer funcionalidad, seguridad y durabilidad de los firmes, protegiendo el conjunto de la infraestructura municipal.