Licitaciones.io

Registro gratuito

Licitaciones.io Logo

Lugar de ejecución

Carmona, Sevilla, Andalucía, España

¿Cómo invierte el Ayuntamiento de Carmona?

Ver transparencia

Consulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.

Anuncio de Licitación

01/03/2023

Perfil del contratante

Anuncio de Pliegos

01/03/2023

Perfil del contratante

Fin Plazo Presentación

21/03/2023

Finalizado

Anuncio de Adjudicación

09/05/2023

Perfil del contratante

Anuncio de Formalización

29/05/2023

Perfil del contratante

Anuncio Modificación de Contrato

06/06/2025

Perfil del contratante

¿Tienes alguna pregunta sobre la licitación?

Nuestra IA está aquí para ayudarte. Pregunta lo que necesites y obtén respuestas rápidas y precisas sin tener que leer toda la documentación.

Licitación Construcción Parque de Bomberos en Carmona

Licitaciones públicas: Obras de construcción de nuevo Parque Territorial de Bomberos. Ayuntamiento de Carmona.

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Carmona

Perfil del contratante

Ayuntamiento de Carmona

Datos generales

Estado

Resuelta

Presupuesto base de licitación

2.336.150,00 €

Importe sin impuestos

1.930.702,48 €

Valor estimado del contrato

1.930.702,48 €

Referencia

Ver

Enlace a la fuente oficial

Link

Publicación

01/03/2023

Ultima actualización

06/06/2025

Periodo estimado Inicio

-

Periodo estimado Final

-

Duración

12 Meses

Códigos CPV

45000000 - Trabajos de construcción

45216100 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios orden público o servicios emergencia

45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

Título oficial

Obras de Construcción de nuevo Parque Territorial de Bomberos en Carmona, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, licitación electrónica y varios criterios de valoración.

Proceso de licitación

Proceso

Abierto simplificado

Urgencia

Ordinaria

Sistema de contratación

No aplica

Método de envío

Electrónica

Plazo de presentación ofertas

Hasta 21/03/2023

Presentación

-

Cantidad máxima de presentación de lotes

-

Cantidad máxima de lotes adjudicados

-

Período disponibilidad documentos

Hasta 21/03/2023

Términos y Calificaciones

Calificaciones específicas

  • Capacidad de obrar - Capacidad de obrar

Garantías financieras

  • Final - x5

Términos de adjudicación

  • B.4.2. Implantación de tecnología BIM. Integración BIM de planificación 4D.: 2.5%
  • B.6. Mejoras: 30%
  • B.4.3. Implantación de tecnología BIM. Integración BIM de seguimiento/mantenimiento.: 5%
  • A.3. Criterio ambiental.: 5%
  • B.3. Reducción del Plazo de Ejecución: 10%
  • B.1. Oferta económica: 15%
  • B.4.1. Implantación de tecnología BIM. Integración de Tecnología BIM en la Obra-Modelado 3D: 2.5%
  • A.1. Criterio de Estudio Técnico Detallado: Memoria constructiva.: 10%
  • B.2. Ampliación Plazo de Garantía.: 5%
  • A.2. Criterio de Estudio Técnico Detallado: Programación de los trabajos.: 10%
  • B.5. Implementación de sistema de seguimiento de obra con cámara fotográfica.: 5%

Documentos

Resolución

Adjudicación

Motivo de adjudicación

Se acuerda por resolución e Alcaldía nº 001287 / 2023, de fecha 09 de mayo de 2023, adjudicar el contrato de Obras Exp. 23-173-01 a la entidad SARIAL, S.L.

Adjudicado a

SARIAL SL

Importe adjudicado

2.219.342,50 € -5%

Participantes

1

Fecha adjudicación

09/05/2023

¿Cómo invierte el Ayuntamiento de Carmona?

Ver transparencia

Consulta gratis todos los contratos, la inversión pública y los principales adjudicatarios de este ayuntamiento.

Licitaciones similares

Construcción de dos naves logísticas en la parcela 120 BCN de la zona de actividades logísticas del puerto de Barcelona

Licitación pública para la construcción de dos naves logísticas en la parcela 120 BCN ubicada en la zona de actividades logísticas del puerto de Barcelona. El Centro Intermodal de Logística S.A., S.M.E., promueve este proyecto de infraestructura logística portuaria con un importe de contratación de aproximadamente 28,1 millones de euros. Las obras incluyen la edificación de dos naves destinadas a servicios logísticos en el hub intermodal aeroportuario y portuario, conformando parte del desarrollo de infraestructuras de almacenamiento y manipulación de mercancías en la zona especial de actividades logísticas.

Centro Intermodal de Logística S.A., S.M.E.
Abierto·Barcelona·Pub. 10/07/2026
Presupuesto30.951.483,55 EUR
En Plazo
Fin presentación31/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reforma integral del centro social de Los Ruices

Licitación pública de un contrato de obras para la reforma del centro social de Los Ruices. El contrato, de naturaleza administrativa, comprende la ejecución de obras de reposición e inversión en infraestructuras sociales. La Junta de Gobierno Local actúa como órgano de contratación. El plazo de ejecución se fija en cuatro meses, con pagos mensuales certificados conforme al avance de obra ejecutada. El contratista asume la responsabilidad de cumplimiento de calidad, seguridad y salud, así como todos los gastos derivados de la ejecución.

Ayuntamiento de Requena
Abierto simplificado·Los ruices·Pub. 10/07/2026
Presupuesto197.369,82 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Licitación de reforma y acondicionamiento integral de la Plaza de España - Almendral

Licitación pública para la reforma y acondicionamiento integral de la Plaza de España en Almendral. El Ayuntamiento de Almendral convoca este concurso de obras para mejorar y modernizar esta plaza municipal mediante trabajos de preparación del terreno, instalaciones, acabados y mejora del espacio público. El proyecto incluye trabajos de ingeniería civil y construcción destinados a revitalizar esta zona urbana, dotándola de nuevas infraestructuras y servicios acordes con los estándares municipales actuales.

Ayuntamiento de Almendral
Abierto simplificado·Alange·Pub. 10/07/2026
Presupuesto273.711,16 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Contrato de obra para la creación de alcorques y plantación de arbolado en suelo urbano consolidado

Licitación de obra pública para la ejecución de trabajos de creación de alcorques y plantación de arbolado en zonas urbanas consolidadas. El contrato incluye el diseño y materiales especificados en la Memoria Técnica aprobada, así como todos los costes adicionales necesarios para su correcta ejecución. La obra se financia mediante subvención de la Consejería de Gobierno de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, siendo responsable de su ejecución la Concejalía delegada del Área de Vías y Obras.

Ayuntamiento de Santa María de Guía
Abierto simplificado·Santa maría de guía de gran canaria·Pub. 10/07/2026
Presupuesto35.357,13 EUR
En Plazo
Fin presentación24/07/2026
Ver detalles

Contrato de obras de pavimentación y señalización vial en la carretera entre la urbanización Miñor y el cruce de Piquetes en Gondomar

El Concello de Gondomar licita un contrato de obra para la pavimentación y señalización de un vial ancho entre la urbanización Miñor y el cruce en Piquetes, en su fase inicial. Se trata de trabajos de construcción y mejora de infraestructuras viarias clasificados según los códigos de contratación pública CPV específicos para obras viales y pavimentación. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y se adjudicará conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones técnicas y administrativas.

Ayuntamiento de Gondomar
Abierto·Gondomar·Pub. 10/07/2026
Presupuesto145.870,81 EUR
En Plazo
Fin presentación05/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras para la renovación de pavimentación de calzada en la Plaza Real de Las Navillas, Menasalbas (Toledo)

Contratación de obras para la renovación completa de la pavimentación de la calzada ubicada en la Plaza Real de Las Navillas, en el municipio de Menasalbas, provincia de Toledo. El proyecto de ejecución, suscrito por ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, incluye trabajos diversos de pavimentación en viales existentes que requieren coordinación de múltiples oficios interrelacionados. La licitación se realiza mediante procedimiento abierto simplificado y se ejecutará sin división en lotes.

Ayuntamiento de Menasalbas
Abierto simplificado·Menasalbas·Pub. 10/07/2026
Presupuesto71.674,23 EUR
En Plazo
Fin presentación06/08/2026
Ver detalles

Contrato de obras de reparación de daños por borrasca en infraestructuras municipales de Beas de Granada

Licitación de obras para la reparación de daños ocasionados por las borrascas «Leonardo» en caminos rurales e infraestructuras municipales de Beas de Granada. El contrato se divide en seis lotes y se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado con criterio único de precio. Las obras incluyen la restauración de vías e instalaciones afectadas, con obligaciones de sostenibilidad ambiental, seguridad laboral y gestión de residuos.

Ayuntamiento de Beas de Granada
Abierto simplificado·Beas de granada·Pub. 10/07/2026
Presupuesto112.031,18 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles

Obras de ampliación del Cementerio Municipal de Banyeres de Mariola con construcción de 148 nichos

Licitación de obras de ampliación del cementerio municipal en Banyeres de Mariola mediante la construcción de ciento cuarenta y ocho nichos. El Ayuntamiento contrata los trabajos de construcción necesarios para ampliar la capacidad de inhumación del cementerio, incluyendo las instalaciones de pluviales y medidas de seguridad y salud. Las obras se ejecutarán en el cementerio municipal del municipio.

Ayuntamiento de Banyeres de Mariola
Abierto simplificado·Bañeres·Pub. 10/07/2026
Presupuesto115.120,86 EUR
En Plazo
Fin presentación31/07/2026
Ver detalles

Contrato de obra para suministro e instalación de portalón en el Taller de Prefabricado Número 2 del Astillero de Navantia Ferrol

Navantia Ferrol licita el suministro e instalación de un portalón en el Taller de Prefabricado Número 2 de su astillero. Se trata de un contrato de obra que requiere la ejecución de trabajos de construcción dentro de un plazo de diecisiete semanas, seguido de veinticuatro meses de garantía. El adjudicatario debe acreditar solvencia económica y técnica, así como disponer de director de obra con titulación técnica en arquitectura o ingeniería industrial.

Navantia S.A., S.M.E.
Abierto·Madrid·Pub. 10/07/2026
Presupuesto400.000,00 EUR
En Plazo
Fin presentación10/08/2026
Ver detalles

Contrato de ejecución de reforma de aparcamiento y almacén en sótano del edificio AETIB de Palma de Mallorca

Licitación para la ejecución de trabajos de reforma integral del aparcamiento y almacén ubicados en el sótano del edificio AETIB situado en la calle Rita Levi de Palma de Mallorca. La Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares contrata los servicios de un constructor especializado en reformas de instalaciones y obras para modernizar y acondicionar estas dependencias según proyecto técnico. El contratista asumirá la gestión de residuos y tasas derivadas de la ejecución, mientras que la administración se encargará de las licencias y tasas municipales.

Consejeria de Turismo, Cultura y Deportes de las Illes Balears
Abierto simplificado·Sancellas·Pub. 10/07/2026
Presupuesto109.541,11 EUR
En Plazo
Fin presentación30/07/2026
Ver detalles