Licitación Itinerarios accesibles en Córdoba

Contrato menor de obras de pavimentación de un tramo del Camino del Tros de Beltran

Contrato menor para la ejecución de obras de pavimentación en un tramo del Camino del Tros de Beltran. Las obras incluyen movimientos de tierra, excavación de la caja de pavimento y trabajos de pavimentación. El presupuesto de ejecución asciende a treinta y siete mil trescientos setenta y tres euros con IVA incluido, con un plazo de ejecución de un mes. Se requiere que el contratista cumpla con la normativa de prevención de riesgos laborales y presente un plan de seguridad y salud en el trabajo.

Contrato de obras de asfaltado en vías municipales de Daganzo

Contrato de obras de asfaltado en la travesía de Daganzo, calle Víctor Hurtado y Travesía de Torrejón. El objeto consiste en la ejecución de trabajos de pavimentación asfáltica en vías municipales. La obra se tipifica como contrato administrativo de primer establecimiento, reforma y gran reparación conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Se trata de una obra completa que comprende todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. La financiación proviene del Programa de Inversión Regional PIR 2022-2026 y fondos propios municipales.

Obras de ampliación, mejora y conservación de calles, plazas y paseos con infraestructuras de alumbrado público - Diputación de Badajoz

Contrato de obras administrativas para la ejecución de actuaciones de ampliación, mejora y conservación de calles, plazas y paseos públicos, así como infraestructuras municipales de alumbrado público en municipios de la provincia de Badajoz. El proyecto se enmarca en el programa "Vive tu municipio" de la Diputación de Badajoz y comprende trabajos de embellecimiento de espacios públicos y mejora de iluminación pública. La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto simplificado sumario.

Obras de mejora de accesos y mantenimiento de pistas forestales en Soria con protección medioambiental

Contratación de obras para mejorar el acceso a montes de utilidad pública y promover la explotación sostenible de recursos naturales en la provincia de Soria. El contrato comprende dos lotes: mejora del camino de Taniñe a Villarijo y mantenimiento de pistas e infraestructuras en la zona de Yanguas. Las obras incluyen condiciones especiales de ejecución relativas a recogida selectiva de residuos y reciclado, con penalidades por incumplimiento establecidas en el anexo del pliego.

Obras de mejora de la capa de rodadura de la carretera en Abrigosa, San Vicente de Vigo

Contrato administrativo de obras para la mejora de la capa de rodadura de la estrada en el lugar de Abrigosa, San Vicente de Vigo, incluido en la fase 1 del Programa Operativo Supramunicipal Adicional 2026. Las obras comprenden trabajos de repavimentación de calzadas y se ejecutarán conforme al proyecto técnico, estudio de seguridad y salud, y gestión de residuos de construcción. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificadísimo, no sujeto a regulación harmonizada.

Contrato de obras de adecuación de solares como aparcamiento en Balerma, El Ejido

Se licita la ejecución de obras de adecuación de solares destinados a aparcamiento en la localidad de Balerma, municipio de El Ejido, provincia de Almería. El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Las obras se realizarán conforme a las especificaciones técnicas del proyecto técnico y el pliego de prescripciones técnicas particulares. El contratista será responsable de la ejecución completa de las obras y de designar un delegado de obra aceptado por el Ayuntamiento.

Obras de acondicionamiento y asfaltado de la Avenida del Pilar en Fuente el Saz de Jarama

Contratación de obras de mejora de accesos al núcleo urbano de Fuente el Saz de Jarama mediante acondicionamiento y asfaltado de la Avenida del Pilar. El proyecto busca mejorar las vías de comunicación históricas que atraviesan la población de norte a sur y facilitan el acceso al centro urbano. La ejecución se realizará bajo procedimiento abierto simplificado con una duración máxima de un mes.

Obras de refuerzo y mejora de pavimentación en varias calles de Mérida

Contratación de obras para el refuerzo y mejora de la capa de rodadura en varias calles de Mérida, divididas en cuatro lotes: refuerzo de firme en zona sur (Bodegones y zona centro), refuerzo de firme en zona norte (barriada San Juan), refuerzo de firme en Nueva Ciudad y señalización viaria. El procedimiento de adjudicación es abierto simplificado, permitiendo a los licitadores presentar ofertas a uno o varios lotes según consideren oportuno.

Obras de pavimentación de viarios en Benavente

Contrato de obras para la pavimentación de viarios municipales en Benavente, específicamente en las calles Miguel Delibes y Rotonda Avenida el Ferial. El Ayuntamiento de Benavente licita estas obras de infraestructura vial que incluyen la ejecución de trabajos de pavimentación conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. El contrato se rige por la Ley de Contratos del Sector Público y contempla la presentación de ofertas económicas y técnicas, garantías provisionales, y un programa de trabajo detallado por parte del adjudicatario.

Obras de reasfaltado y rehabilitación de viales municipales en Poble Nou de Benitatxell

Contratación de obras destinadas a recuperar y mantener en condiciones adecuadas la red viaria municipal mediante reasfaltado y rehabilitación del firme en diferentes viales, urbanizaciones y caminos rurales del término municipal de Poble Nou de Benitatxell. Las intervenciones presentan naturaleza técnica homogénea y responden a una planificación conjunta de conservación y mejora de la infraestructura viaria, mejorando la seguridad de los usuarios.